商業(yè)門店房買賣合同(精選29篇)
商業(yè)門店房買賣合同 篇1
商業(yè)門店房買賣合同
甲方:、男、漢族、身份證號碼:.聯(lián)系電話:
乙方:、男、漢族、身份證號碼:.聯(lián)系電話:
甲乙雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上,根據(jù)我國《民法典》的規(guī)定,達(dá)成如下門店房買賣協(xié)議:
一、甲方門店房狀況
該房屋位于 ,建筑面積是88.35平方米。甲方保證該門店房不存在任何債權(quán)債務(wù)糾紛,并承諾在乙方任何時候辦理過戶手續(xù),甲方都全力無償配合;
二、該門店房價格及付款方式
本門店房雙方約定購買價格為人民幣大寫萬元(¥:元),協(xié)議簽定后,乙方給甲方首付人民幣 萬元,于何年月日,乙方付清剩余 萬后,甲方將該門店房及其相關(guān)的產(chǎn)權(quán)手續(xù)等全部移交乙方,該門店房產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移到乙方,歸乙方所有;
三、產(chǎn)權(quán)過戶及費(fèi)用承擔(dān)
自本協(xié)議簽訂之日至年月日,乙方付清所有房款,甲方交付房屋給乙方。在乙方需要辦理過戶手續(xù)時,甲方應(yīng)全力配合乙方辦理過戶手續(xù),有乙方承擔(dān)辦理該門店房過戶的相關(guān)所有費(fèi)用。如因甲方提供的該門店房的資料不全面影響乙方辦理過戶手續(xù),由此產(chǎn)生的費(fèi)用由甲方承擔(dān);
四、該門店房的交付及所有權(quán)轉(zhuǎn)移時間
自甲方交付該門店房時,該門店房的所有權(quán)即轉(zhuǎn)移到乙方,甲方在年月日即交付乙方實際占有經(jīng)營,所有權(quán)即轉(zhuǎn)移給乙方,期間相應(yīng)風(fēng)險由乙方自行承擔(dān)。
五、違約及權(quán)利救濟(jì)
本協(xié)議自雙方簽字后即生效,雙方應(yīng)該自覺履行合同約定的義務(wù),任何一方違約,需向守約方支付合同總價款30%的違約金。如引起訴訟,還應(yīng)該承擔(dān)由此造成的所有損失(包括訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)等)。
六、其他
甲方: 乙方:
時間: 時間:
這是一份簡易的門店買賣合同,僅供參考
商業(yè)門店房買賣合同 篇2
出售人:_____________,身份證號:______________________,住________________________
_____________,身份證號:_____________________,住________________________
購買人:_____________,身份證號:_____________________,住________________________
出售人與購買人就位于農(nóng)村的房屋買賣事項,經(jīng)充分、平等協(xié)商一致,自愿達(dá)成本合同。
一、本合同雙方當(dāng)事人均為________市_______街道____________村__________組集體成員。
二、房屋情況:
1、本合同交易的房屋位于_____市_____街道_______________________________________________________________;
2、房屋結(jié)構(gòu)為大門朝南落地式帶院子;房屋共二層帶閣樓,左右隔墻與他人共用;
房屋總占地面積約為_________,其中房屋占地約為___________,院子占地面積__________,
其他:__________________________________________________________________________________________________
3、該交易房屋由出售人全額出資建造,使用的土地為______村_____組集體土地,并征得其他村民和村集體同意,可以長期占有、使用。該房屋在交易前為出售人完整所有、占有、使用,并可以出售轉(zhuǎn)讓該房屋。
三、為保證本合同切實履行以及房屋的交付使用,出售人保證并承諾如下:出售人自愿根據(jù)本合同條款將本合同項下房屋售予購買人,對此不反悔;本合同項下房屋質(zhì)量符合居住需要,不存在任何質(zhì)量瑕疵;本合同項下房屋與他人及村集體不存在經(jīng)濟(jì)糾紛,出售人僅將該房屋售予購買人;該房屋售予購買人后,該房屋的所有權(quán)益歸購買人,例如可以獲取的征地補(bǔ)償、拆遷補(bǔ)償?shù)?出售人愿意積極配合購買人辦理房屋產(chǎn)權(quán)的相關(guān)手續(xù)以及愿意積極配合購買人爭取和維護(hù)對該房屋的權(quán)益。
四、房屋價格:
1、本合同項下房屋交易價格為人民幣_______萬元,為固定不變價格。該價格包括了該房屋使用所占土地的費(fèi)用、房屋建造的費(fèi)用、附屬設(shè)施的價值、合理的增值價值以及應(yīng)當(dāng)繳付的相關(guān)稅費(fèi)。
2、購買人于本合同簽訂之日起三天內(nèi)一次性將萬元支付給出售人,支付方式為存入出售人以下銀行賬戶:
開戶銀行___________________________
賬戶名稱___________________________
帳號_______________________________
3、購買人存入購房款后并通知出售人后,出售人立即給購買人開具收款收據(jù)。
五、購買人根據(jù)第四條支付價款之日,出售人交付本合同項下房屋以及相關(guān)資料;購買人支付價款后不能正常占有、使用該房屋的,出售人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任。
六、其他事項:
1、如果雙方就本合同事項發(fā)生爭議,雙方無法協(xié)商解決時應(yīng)當(dāng)首先請求本村村委會、所在街道辦事處協(xié)調(diào)解決。
2、雙方應(yīng)當(dāng)請至少兩名本村集體成員作為本次交易的見證人,并在本合同上簽字摁手印。
3、本合同正本一式六份,雙方各持三份;副本根據(jù)需要制作相應(yīng)的份數(shù),見證人每人保存副本一份。自雙方簽字摁手印之日起生效,并持續(xù)有效。
出售人:_____________
購買人:_____________
日期:_____________
商業(yè)門店房買賣合同 篇3
出賣方姓名:_____________
國籍:_____________
。ㄉ矸葑C)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____________
地址:_____________
郵政編碼:_____________
聯(lián)系電話:_____________
委托代理人:_____________
國籍:_____________
電話:_____________
地址:_____________
郵政編碼:_____________
買受方姓名:_____________
國籍:_____________
(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):_____________
地址:_____________
郵政編碼:_____________
聯(lián)系電話:_____________
委托代理人:_____________
國籍:_____________
電話:_____________
地址:_____________
郵政編碼:_____________
第一條房屋的基本情況
出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于____________;位于第____________層,共____________(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為____________,建筑面積____________平方米(其中實際建筑面積____________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e____________平方米),房屋用途為____________;該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為____________。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為(出賣方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定)面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±____________%(不包括±____________%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±____________%(包括±____________%)時,甲乙雙方同意按下述第____________種方式處理:_________________
1。買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起____________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按____________利率付給利息。
2。每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3。_____________。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為____________;土地使用權(quán)年限自_______年_____月_____日至_______年_____月_____日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為____________;該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,買受方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米____________元,總金額為(幣)_______億_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整。
第五條付款方式
買受方應(yīng)于本合同生效之日向出賣方支付定金(幣)_______億_______千_______百_______拾_______萬_______千_______百_______拾_______元整,并應(yīng)于本合同生效之日起____________日內(nèi)將該房屋全部價款付給出賣方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
出賣方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給買受方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起____________日內(nèi),將該房屋付給買受方。
第七條買受方逾期付款的違約責(zé)任
買受方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,出賣方對買受方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按____________計算。逾期超過__________天后,即視為買受方不履行本合同。屆時,出賣方有權(quán)按下述第__________種約定,追究買受方的違約責(zé)任。
1。終止合同,買受方按累計應(yīng)付款的____________%向出賣方支付違約金。出賣方實際經(jīng)濟(jì)損失超過買受方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由買受方據(jù)實賠償。
2。買受方按累計應(yīng)付款的`____________%向出賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3。_____________。
第八條出賣方逾期交付房屋的違約責(zé)任
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,出賣方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給買受方使用,買受方有權(quán)按已交付的房價款向出賣方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在____________個月內(nèi)按____________利率計算;自第____________個月起,月利息則按____________利率計算。逾期超過____________個月,則視為出賣方不履行本合同,買受方有權(quán)按下列第____________種約定,追究出賣方的違約責(zé)任。
1。終止合同,出賣方按買受方累計已付款的____________%向買受方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過出賣方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2。出賣方按買受方累計已付款的____________%向買受方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3。_____________。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因出賣方的過失造成買受方不能在雙方實際交接之日起____________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,買受方有權(quán)提出退房,出賣方須在買受方提出退房要求之日起____________天內(nèi)將買受方已付款退還給買受方,并按已付
款的__________%賠償買受方損失。
第十條出賣方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由出賣方向國家交納,契稅由買受方向國家交納;其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由蘇州仲裁委員會仲裁。
第十五條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。
第十六條本合同連同附表共__________頁,一式__________份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,__________各執(zhí)一份,均具有同等效力。
出賣方(簽章):________________
出賣方代理人(簽章):_________________
_____年_____月_____日
商業(yè)門店房買賣合同 篇4
賣方:身份證號碼:
詳細(xì)住所:
買方:身份證號碼:
詳細(xì)住所:
甲、乙雙方就房屋買賣相關(guān)事宜,依照現(xiàn)行法律法規(guī),本著平等、自愿、公平、公正的原則,協(xié)商一致,訂立本合同如下條款,供雙方共同遵照執(zhí)行:
一、房產(chǎn)地點(diǎn):
二、出售價格:
三、付款方式:
1、本合同簽訂后1天內(nèi),乙方支付給甲方萬元。
2、15日內(nèi)付萬元,其余萬元年月日前付清。
四、房屋交付日期:
交付萬元之后交付房屋。
五、甲方責(zé)任:
1、甲方必須保證本房產(chǎn)的合法性,保證其未被抵押、擔(dān)保、出租、出售等,確保不存在任何尚未理清的糾紛;
2、甲方有責(zé)任配合協(xié)助乙方辦理房產(chǎn)相關(guān)手續(xù),相關(guān)費(fèi)用由乙方承擔(dān);
3、按本合同約定交付本房產(chǎn),逾期視為違約;
4、合同簽訂后,甲方不得以任何理由和借口索回本房產(chǎn);
六、乙方責(zé)任
1、按本合同約定及時支付購房款等相關(guān)費(fèi)用;
2、合同簽訂后,乙方不得以任何理由和借口拒收本房產(chǎn);
3、本合同簽訂后,視為乙方認(rèn)可本房產(chǎn)質(zhì)量,日后之維修、保養(yǎng)等費(fèi)用,由乙方自行承擔(dān),不得以房屋質(zhì)量問題向甲方提出任何要求;
4、乙方收房后,不得隨意改建和擴(kuò)建,若因此產(chǎn)生違規(guī)建筑,導(dǎo)致受到處罰或強(qiáng)制拆遷等后果,均與甲方無關(guān),一概由乙方承擔(dān);
5、乙方須承擔(dān)政策及城市規(guī)劃風(fēng)險,與甲方無關(guān)。
七、違約責(zé)任
1、乙方逾期付款,則按其逾期付款金額以每日千分之一計算違約金支付給甲方,逾期超過30天,甲方有權(quán)單方解除本合同。解約后,乙方已付房款不退。
2、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。
八、其他約定
本合同一式四份,甲方、乙方、中間人各一份,簽字生效。
甲方:__________________乙方:_________________________
代表人:________________身份證號碼:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
商業(yè)門店房買賣合同 篇5
甲方:__________
乙方:__________
內(nèi)容一、必備要素
1.申請人全稱或姓名、申請日期及申請事項。
2.公證處審查(查明)的事實。包括:
(1)甲方(賣方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權(quán)利能力和行為能力;
(2)乙方(買方)及其代理人的身份、資格、及簽訂合同的民事權(quán)利能力和行為能力;
(3)擔(dān)保人的身份、資格及擔(dān)保能力;
(4)合同標(biāo)的物的權(quán)屬情況及相關(guān)權(quán)利人的意思表示;
(5)出售房產(chǎn)(期權(quán))的基本情況。包括:房產(chǎn)的名稱、坐落、房號、朝向、占地面積、建筑面積、使用面積、售價等;預(yù)售房產(chǎn)要符合法律規(guī)定的條件;查無權(quán)利受限制的記錄等;
(6)是否履行了法律規(guī)定的批準(zhǔn)或許可手續(xù)。
(7)當(dāng)事人簽訂合同的意思表示是否真實,是否對合同的主要條款取得了一致意見;
3.公證結(jié)論:
(1)當(dāng)事人簽訂合同的日期、地點(diǎn)、方式等;
(2)當(dāng)事人簽訂合同的行為符合《中華人民共和國民法典》第五十五條的規(guī)定。
(3)合同內(nèi)容的合法性。
(4)當(dāng)事人在合同(協(xié)議)上的簽字、蓋章的真實性。
二、選擇要素
1.當(dāng)事人對合同內(nèi)容的重要解釋或說明。
2.當(dāng)事人是否了解了合同的全部內(nèi)容。
3.合同生效日及條件等。
4.公證員認(rèn)為需要說明的其他事實或情節(jié)。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
商業(yè)門店房買賣合同 篇6
轉(zhuǎn)讓方(下稱甲方):_______________
商業(yè)登記證號碼:_______________
受讓方(下稱乙方):_______________,
身份證號碼:_______________
甲、乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓一事達(dá)成如下協(xié)議:
一、合同標(biāo)的房產(chǎn)為位于__________省__________市__________區(qū)__________鎮(zhèn)__________有限公司。注:____________
二、合同價款甲、乙雙方商定標(biāo)的房產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓價格為人民_____________元整。
三、合同價款的支付乙方應(yīng)于________年________月________日之前支付全部款項。
四、標(biāo)的房產(chǎn)的`交付甲方應(yīng)于乙方支付全部價款之后將標(biāo)的房產(chǎn)交付給乙方使用,同時應(yīng)移交有關(guān)房產(chǎn)的全部資料(見清單)
五、保證
1、甲方保證本協(xié)議轉(zhuǎn)讓之房產(chǎn)不存在任何形式的轉(zhuǎn)讓、抵押、變賣等事宜,不受任何第三人主張任何權(quán)利,如發(fā)生上述任何原因所產(chǎn)生的糾紛,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),因房屋產(chǎn)權(quán)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)糾紛及費(fèi)用等亦由甲方承擔(dān)。
2、房屋移交前,甲方應(yīng)保持房屋原有結(jié)構(gòu),負(fù)責(zé)搞好通水、通電、公共設(shè)施給乙方使用,保證乙方不存在任何房屋正常使用的瑕疵,房屋移交前所發(fā)生的水電費(fèi)及其它費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé),移交后由乙方負(fù)責(zé)。
3、甲方的股東(即__________)對甲方的上述義務(wù)承擔(dān)連帶保證責(zé)任。在本合同簽訂之后,無論是否將其所持有的甲方股份繼續(xù)持有或出讓,均不影響其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的連帶保證責(zé)任。
六、權(quán)益房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓后,房屋所有權(quán)歸乙方所有,如遇國家建設(shè)征用、舊改等事宜所賠償?shù)难a(bǔ)償金全部由乙方所有,如需甲方或__________協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)的,甲方及__________必須在接到乙方通知之日起三日內(nèi)協(xié)助乙方辦理相關(guān)手續(xù)。
七、違約甲、乙雙方應(yīng)認(rèn)真履行本協(xié)議之約定,如有違約,違約方應(yīng)向守約方支付違約金人民幣__________萬元,違約金不足以賠償守約方損失的,違約方應(yīng)另行賠償。
八、其他
1、本合同受中國法律管轄并按其解釋。
2、凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。協(xié)商不成,應(yīng)提交仲裁委員會,按照申請仲裁時該會實施的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁,仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。3、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起即生效,正本壹式貳份,甲方執(zhí)壹份、乙方執(zhí)壹份,均具同等法律效力。
4、本合同由合同各方在__________省__________市簽署。
轉(zhuǎn)讓方:_______________
_____年____月____日
受讓方:_______________
_____年____月____日
保證方:_______________
_____年____月____日
商業(yè)門店房買賣合同 篇7
出賣人:身份證號:(以下簡稱甲方)
地址:
聯(lián)系方式:
買受人:身份證號:(以下簡稱乙方)
地址:
聯(lián)系方式:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙兩方在平等、自愿、誠實信用原則的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達(dá)成如下協(xié)議:現(xiàn)一致同意訂立合同條款如下,以資共同遵守。
第一條甲方愿將自有座落于小區(qū)一期第棟室建筑面積為80㎡的還建房屋出賣給乙方,包含附屬設(shè)施見附件一(附件一:甲方與公司簽訂的《房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》)。上述房屋、房屋占有范圍內(nèi)的土地使用權(quán)及附件一所列附屬設(shè)施、設(shè)備狀況等房屋附屬設(shè)施、設(shè)備,在本合同中均簡稱為“該房屋”。
第二條本合同第一條所列該房屋的買賣價格為5500/m2,合計為:人民幣
肆拾肆萬元(¥44萬元),本合同生效后,乙方向甲方支付房屋買賣預(yù)付款,人民幣肆拾肆萬元(¥44萬元),交房后以實際面積結(jié)算,結(jié)算款交房后一次結(jié)清。
第三條甲方按下列方式向乙方交付房屋:
1、甲方應(yīng)將該房屋的入住手續(xù)及房屋鑰匙等該房屋的全部手續(xù)交付乙方,
并配合乙方實際接收該房屋;
2、本合同生效當(dāng)日,甲方將附件一所列《房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)資料憑證簽名的復(fù)印件交付乙方,并將甲方及共有權(quán)人的身份證復(fù)印件、戶口薄復(fù)印件交付乙方存檔。
第四條甲方保證,其與開發(fā)商公司簽訂的《房屋拆遷補(bǔ)償協(xié)議》中約定應(yīng)由甲方承擔(dān)的義務(wù),甲方已全部履行完畢,甲方享有的`該房屋的全部權(quán)益一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
第五條甲方保證其出賣給乙方的該房屋產(chǎn)權(quán)清楚,無任何擔(dān)保等他項權(quán)利設(shè)置、查封、債務(wù)或其他糾紛。乙方買受該房屋后,因該房屋存在產(chǎn)權(quán)糾紛或第三方對該房屋主張權(quán)利,致使乙方不能正常使用該房屋,或者不能取得該房屋的所有權(quán),或者給乙方造成其他損失的,由甲方承擔(dān)全部的賠償責(zé)任。
第六條該房屋出賣給乙方后,如因房屋存在質(zhì)量問題或其他問題,需以甲方名義向該房屋開發(fā)商公司主張權(quán)利的,甲方應(yīng)配合向開發(fā)商主張權(quán)利。
第七條鑒于該房屋的房屋所有權(quán)證及土地使用權(quán)證(以下簡稱“兩證”)須由甲方配合村委會,開發(fā)商辦理在乙方名下,辦理產(chǎn)權(quán)證手續(xù)的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第八條甲方出賣給乙方的該房屋,乙方在使用期間不得擅自改變房屋結(jié)構(gòu),乙方對該房地產(chǎn)有關(guān)聯(lián)的公共部位、通道和設(shè)施使用享有相應(yīng)的權(quán)益承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù),并應(yīng)維護(hù)公共設(shè)施和公共利益。
第九條違約責(zé)任
1、除甲乙雙方協(xié)商,凡任何一方未能全面履行本合同約定之義務(wù),即構(gòu)成對本合同的違約,應(yīng)當(dāng)向未違約方承擔(dān)違約責(zé)任;
2、未違約方有權(quán)要求:
。1)違約方繼續(xù)履行本合同約定的義務(wù);
。2)違約方于限期內(nèi)采取補(bǔ)救措施;
(3)違約方承擔(dān)因違約行為對未違約方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
3、甲方未按本協(xié)議約定配合乙方辦理該房屋的‘‘兩證”手續(xù)的,甲方應(yīng)賠償乙方的一切損失。
第十條共有權(quán)人與甲方系夫妻關(guān)系,同意甲方全權(quán)處理出賣該房屋的相關(guān)事宜,并愿對甲方在本合同中的義務(wù)向乙方承擔(dān)連帶責(zé)任。
第十一條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙兩方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,雙方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十二條本合同附件是本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。第十三條本合同共2頁一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,公證人一份。本合同自甲、乙雙方簽章之日起生效。
甲方(簽字):
共有權(quán)人(簽字):
日期:
乙方(簽字):
日期:
公證人(簽字):
日期:
商業(yè)門店房買賣合同 篇8
甲方:_______________
乙方:__________________
乙方為兩人以上的,其共有方式為【共同共有】【按份共有】,共有方式為按份共有的,約定的份額具體為:
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 本商品房的項目名稱及土地狀況
本商品房項目【暫定名】_______________。
本商品房項目占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)為【出讓】方式取得,并依法進(jìn)行了建設(shè)用地使用權(quán)登記,取得《房地產(chǎn)權(quán)證》,證書號為 渝( )南川區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第 號。
該地塊土地面積為 ____平方米,用途為城鎮(zhèn)住宅用地,住宅用地土地使用年限至 ____年___ 月____ 日止,非住宅用地使用年限至 ___年 ___月___ 日止。
第二條 本商品房銷售依據(jù)
甲方銷售的商品房為下列第( 2 )項:
1.現(xiàn)房。《房地產(chǎn)權(quán)證》號: / 。
2.預(yù)售商品房。《商品房預(yù)售許可證》號:__________________
預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān):__________________。
第三條 乙方所購商品房的基本情況
(一)本商品房座落為:___________________ 。
(二)本商品房所在幢的樓層共計___層(是指本幢樓按規(guī)定應(yīng)該計算層數(shù)的所有層數(shù))。本商品房所在樓層物理層為第 ___層(指從本商品房所在幢最底層開始計算的樓層)。本商品房所在樓層名義層為第___ 層(指標(biāo)識樓層,一般為規(guī)劃部門或公安機(jī)關(guān)確定的樓層)。
(三)本商品房結(jié)構(gòu)為: 【 鋼結(jié)構(gòu) 】 【 鋼和鋼筋混凝土 】 【鋼筋混凝土結(jié)構(gòu) 】 【 混合結(jié)構(gòu) 】 【 磚木結(jié)構(gòu) 】 【 其他結(jié)構(gòu) 】
(四)本商品房建筑面積 ___平方米,其中,套內(nèi)建筑面積 ___平方米,共用部位與共用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___ 平方米。
(五)本商品房戶型為:【單間】【單間配套】【一室一廳】【二室一廳】【二室二廳】【三室一廳】【三室二廳】【三室三廳】【四室一廳】【四室二廳】【四室三廳】【五室以上】【其他】
(六)本商品房用途為住宅,屬于【普通商品住房】【住宅式公寓】【別墅】【經(jīng)濟(jì)適用住房】【限價住房】【其他】
本商品房用途為非住宅,屬于【辦公】【商務(wù)公寓】【酒店式公寓】【攤位】【門面】【商場】【車位】【倉儲用房】【其他用房】
(七)關(guān)于本商品房層高、凈高的約定:
1.符合國家及重慶市相關(guān)建筑設(shè)計規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) ;
2.____________________ ;
3._________________ 。
(本合同所稱層高是指上下兩層樓面或樓面與地面之間的垂直距離。凈高是指樓面或地面至上部樓板底面或吊頂面之間的垂直距離)。
本商品房戶型圖見本合同附件一。
本商品房共用部位及設(shè)施見附件二。
第四條 購房價款
(一)本商品房為清水房,總成交金額為 ____元整(大寫:___ 元整),建筑面積單價為___ 元/平方米,套內(nèi)建筑面積單價為 ___元/平方米。
(二)本商品房為裝修房,總成交金額為 _________元整(大寫:______元整),建筑面積單價為 _____元/平方米,套內(nèi)建筑面積單價為 _________元/平方米。
第五條 付款方式及期限
(一)本項目商品房預(yù)售資金監(jiān)管銀行為 ______________ 。
(二)乙方按下列第 ___種方式按期付款:
1.一次性付款:
本商品房總成交金額______ 元整(大寫:_________ 元整)。
(1)___________________
(2)_____________
2.分期付款:
本商品房總成交金額___________ 元整(大寫:___________ 元整)。
(1)第一期:____________________
(2)第二期:_______________________
(3)第三期:___________________
3.按揭付款:__________________
本商品房總成交金額________ 元整(大寫:_____________ 元整)。
(1)于 年 月 日支付房款 _______元(大寫:______ ),余款________ 元(大寫:_____ )辦理按揭,按揭金額及年限以銀行實批為準(zhǔn)。
(2)_____________________ 。
(3)_____________________ 。
(三)辦理按揭貸款違約責(zé)任的約定
1.因甲方的原因,導(dǎo)致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,乙方愿意繼續(xù)履行合同的,雙方對具體付款方式、期限另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議;乙方也可單方解除本合同,甲方應(yīng)于乙方解除合同書面通知到達(dá)之日起30日內(nèi),將收受的房價款及利息(按LPR利率計算)退還給乙方,并按照乙方已付房價款2 ﹪賠償乙方。
2.因乙方原因,導(dǎo)致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,乙方應(yīng)在按揭銀行書面通知到達(dá)之日起 15 日內(nèi)以現(xiàn)金或其他方式支付,在此期限內(nèi),不承擔(dān)本合同第十條約定的違約責(zé)任。如乙方未能在約定期限內(nèi)以現(xiàn)金或其他方式支付,雙方按本合同第十條的約定執(zhí)行。
3.因不可歸責(zé)于甲乙雙方的事由導(dǎo)致乙方未能獲得銀行貸款或獲得貸款少于申請貸款數(shù)額的,甲乙雙方愿意繼續(xù)履行合同的,雙方對具體付款方式、期限另行協(xié)商,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。甲方或乙方也可單方解除本合同,甲方應(yīng)于一方解除合同通知到達(dá)之日起30日內(nèi),將收受的房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方。
第六條 面積確認(rèn)及面積差異處理
在房屋交付時,房屋建筑面積和套內(nèi)建筑面積以有資質(zhì)的房屋測繪機(jī)構(gòu)實測面積為準(zhǔn),如產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積有差異的,按套內(nèi)建筑面積和套內(nèi)建筑面積單價作為面積差異的處理方式,并按下列約定處理:
1.合同約定房屋套內(nèi)建筑面積與產(chǎn)權(quán)登記套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算,多退少補(bǔ)。
2.合同約定房屋總套內(nèi)建筑面積與產(chǎn)權(quán)登記套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超過3%的,乙方有權(quán)退房。
乙方退房的,甲方應(yīng)在乙方提出退房要求之日起30日內(nèi),將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方。
乙方不退房的,產(chǎn)權(quán)登記套內(nèi)建筑面積大于合同約定套內(nèi)建筑面積時,誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由乙方補(bǔ)足,誤差比絕對值超出3%部分的房價款由甲方承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸乙方;產(chǎn)權(quán)登記套內(nèi)建筑面積小于合同約定套內(nèi)建筑面積時,誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)由甲方返還乙方;誤差比絕對值超出3%部分的房價款由甲方雙倍返還乙方。
產(chǎn)權(quán)登記套內(nèi)建筑面積 -合同約定套內(nèi)建筑面積
面積誤差比= ×100%
合同約定套內(nèi)建筑面積
第七條 交房期限及交付條件
(一)本商品房交房期限
1.屬現(xiàn)售商品房的,甲方應(yīng)當(dāng)在____ 年 ___月___日前,將商品房交付乙方使用。
2.屬預(yù)售商品房的,甲方應(yīng)當(dāng)在___年___月___日前,依照國家和地方的有關(guān)規(guī)定,將已進(jìn)行建設(shè)工程竣工驗收備案登記的商品房交付乙方使用。
如遭遇不可抗力,甲方應(yīng)在發(fā)生之日起30日內(nèi)書面告知乙方,甲方可據(jù)實延期交房。
(二)本商品房交付時應(yīng)符合以下條件:
(1)本商品房已通過竣工驗收備案登記,取得了《_______________________》。
(2)本商品房為裝修房的,裝修質(zhì)量應(yīng)符合本合同關(guān)于裝修方面的約定(具體約定見附件四)。
第八條 交房手續(xù)的辦理
1.甲方應(yīng)于確定交房日的七日前書面通知乙方做好辦理交付手續(xù)的準(zhǔn)備。雙方進(jìn)行正式驗收交接時,甲方應(yīng)當(dāng)出示《__________建設(shè)工程竣工驗收備案登記證》。驗收交接后,雙方應(yīng)簽署房屋交接單。甲方還需提供《新建商品房質(zhì)量保證書》和《新建商品房屋使用說明書》。甲方不出示證明文件或出示證明文件不齊全,乙方有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由甲方承擔(dān)。
2.由于乙方原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:
(1)如乙方無正當(dāng)理由拒絕接房的,自書面交房通知確定的交付使用之日起視為已交付,該房屋毀損、滅失的風(fēng)險及物業(yè)服務(wù)費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
(2)如乙方無正當(dāng)理由拒絕接房的,自書面交房通知確定的交付使用之日起視為已交付,該房屋的保修期自書面交房通知確定的交付使用之日開始計算。
第九條 甲方逾期交房的違約責(zé)任
除本合同第七條約定的遭遇不可抗力情況外,甲方如未按本合同約定的期限將該商品房交付乙方使用,按下列第 1 種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在90日(含)之內(nèi),自本合同第七條約定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 3 違約金,并于該商品房實際交付之日起30日內(nèi)向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過90日(與本條第1款第(1)項約定的日期相同)后,乙方有權(quán)解除合同。乙方要求解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知到達(dá)之日起30日內(nèi)退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并按乙方已付房價款百分之 5 向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自合同第七條約定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款的萬分之 3 違約金,(該比率應(yīng)不小于本條第1款第(1)項中的比率)的違約金,并于該商品房實際交付之日起30日內(nèi)向乙方支付違約金。
2. / 。
第十條 乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方如未按本合同約定的時間付款,按下列第 1 種方式處理;
1.按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在90日(含)之內(nèi),自本合同約定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之 3違約金,該比率不大于第九條1款(1)項中的比率)的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起30日內(nèi)向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過90日(與本條第1款第(1)項約定的日期相同)后,甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方按應(yīng)付款的百分之 5 向甲方支付違約金,甲方退還乙方全部已付房價款。甲方不解除合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同約定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際支付應(yīng)付款之日止,乙方按日向甲方支付逾期應(yīng)付款萬分之 3違約金,該比率應(yīng)不大于本條第1款第(1)項中的比率)的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起30日內(nèi)向甲方支付違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第五條約定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2. / 。
第十一條 甲方關(guān)于房屋產(chǎn)權(quán)狀況的承諾
1.甲方保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。保證本商品房沒有銷售給除乙方以外的其他人,保證該商品房沒有司法查封或其他受到限制交易的情況(本商品房涉及抵押的,按本條的第2款的約定執(zhí)行)。如因甲方隱瞞上述情況,導(dǎo)致乙方不能辦理預(yù)售合同登記備案、產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,乙方有權(quán)退房,甲方應(yīng)于乙方解除合同書面通知到達(dá)之日起30日內(nèi),將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,乙方有權(quán)要求甲方支付不超過已付房價款一倍的賠償金,為已付房價款 5 ﹪。
2.甲方關(guān)于本商品房抵押情況的聲明為下列第 2 項:
(1)本商品房已經(jīng)設(shè)定抵押權(quán),并已經(jīng)抵押權(quán)人 / 書面同意對外銷售,書面證明見附件六。
(2)本商品房沒有設(shè)定抵押權(quán)。
甲方如隱瞞本商品房已設(shè)定抵押的情況,乙方有權(quán)退房,甲方應(yīng)于乙方提出退房要求之日起30日內(nèi),將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,乙方有權(quán)要求甲方支付不超過已付房價款一倍的賠償金,為已付房價款 5 ﹪。
第十二條 關(guān)于辦理合同登記備案的約定
1.預(yù)售商品房的,自本合同簽訂之日起30日內(nèi),由【 甲方 】【 甲乙雙方 】向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)申請辦理本商品房預(yù)購商品房合同登記備案,提交土地房屋登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的相關(guān)資料,并取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單。
2.甲、乙雙方應(yīng)相互配合辦理本商品房合同登記備案。由乙方委托甲方辦理的,乙方應(yīng)在簽訂本合同5日內(nèi),將辦理本商品房合同登記備案需由乙方提供的資料提供給甲方。
3.如因甲方的責(zé)任,未能按期向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交辦理本商品房合同登記備案,取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單的,雙方同意按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在 90 日(含)之內(nèi),自約定向土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單之日起30日內(nèi)向乙方支付違約金。
(2)逾期超過 90 日(與本款第(1)項約定的日期相同)后,乙方有權(quán)解除合同。乙方要求解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知到達(dá)之日起30日內(nèi)退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并按乙方已付房價款百分 1向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自約定向土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款的萬分之 1 (該比率應(yīng)不小于本款第(1)項中的比率)的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具登記受理單之日起30日內(nèi)向乙方支付違約金。
4.如因乙方的責(zé)任,導(dǎo)致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交辦理本商品房合同登記備案的相關(guān)資料,取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單的,甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
第十三條 關(guān)于辦理產(chǎn)權(quán)登記的約定
1.現(xiàn)售商品房的,自本合同簽訂之日起30日內(nèi),甲乙雙方應(yīng)向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)提出辦理本商品房《房地產(chǎn)權(quán)證》的申請,提交土地房屋登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的相關(guān)資料,并取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單。
2.預(yù)售商品房的,在本商品房實際交付使用之日起60日內(nèi),由甲乙雙方向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)提出辦理本商品房《房地產(chǎn)權(quán)證》的申請,提交土地房屋登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的相關(guān)資料,并取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單。
3.甲、乙雙方應(yīng)相互配合辦理本商品房產(chǎn)權(quán)登記。由乙方委托甲方辦理的,乙方應(yīng)在簽訂本合同5日內(nèi),將辦理本商品房產(chǎn)權(quán)登記需由乙方提供的資料提供給甲方。
4.如因甲方的責(zé)任,未能按期向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交辦理本商品房《房地產(chǎn)權(quán)證》的申請,取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單的,雙方同意按下列方式處理:
按逾期時間,分別處理(不作累加):
(1)逾期在 90 日(含)之內(nèi),自約定向土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單之日起30日內(nèi)向乙方支付違約金。
(2)逾期超過 90 日(與本款第(1)項約定的日期相同)后,乙方有權(quán)解除合同。乙方要求解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)自解除合同通知到達(dá)之日起30日內(nèi)退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并按乙方已付房價款百分之 1向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自約定向土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交資料并取得登記受理單之日起,至甲方實際提交資料并取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單之日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之 1 (該比率應(yīng)不小于本款第(1)項中的比率)的違約金,并于甲方實際取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單之日起30日內(nèi)向乙方支付違約金。
5.如因乙方的責(zé)任,導(dǎo)致甲方未能按期向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)提交辦理本商品房《房地產(chǎn)權(quán)證》的相關(guān)資料,取得土地房屋登記機(jī)構(gòu)出具的登記受理單的,甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
第十四條 關(guān)于辦理預(yù)告登記的約定
1.乙方為一次性付款、分期付款方式購買商品房的,雙方【同意】【不同意】辦理預(yù)購商品房預(yù)告登記。雙方同意辦理預(yù)告登記的,雙方約定在辦理預(yù)售合同登記備案后 / 日內(nèi)申請辦理預(yù)購商品房預(yù)告登記。若甲方未按照雙方約定申請辦理預(yù)購商品房預(yù)告登記,乙方可在雙方約定期限屆滿后單方申請辦理預(yù)告登記,甲方應(yīng)在雙方約定期限屆滿后 / 日向乙方支付已付房價款 / %的違約金。
2.乙方為按揭方式購買商品房,雙方約定在辦理預(yù)售合同登記備案后60日內(nèi)申請辦理預(yù)購商品房預(yù)告登記、預(yù)購商品房抵押權(quán)預(yù)告登記。若甲方未按照雙方約定申請辦理預(yù)購商品房預(yù)告登記,甲方應(yīng)在雙方約定期限屆滿后 60日內(nèi)乙方支付已付房價款 1﹪的違約金。
3.甲方乙方應(yīng)相互配合辦理本商品房預(yù)告登記、預(yù)購商品房預(yù)告抵押權(quán)預(yù)告登記。由乙方委托甲方辦理的,乙方應(yīng)在辦理商品房合同登記備案后 3日內(nèi),將辦理本商品房預(yù)告登記、預(yù)購商品房抵押權(quán)預(yù)告登記所需乙方提供的資料提供給甲方,如乙方未能在約定期限內(nèi)將辦理登記所需乙方提供的資料提供給甲方,甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
第十五條 規(guī)劃、設(shè)計變更的約定
(一)甲方應(yīng)當(dāng)按照批準(zhǔn)的規(guī)劃、設(shè)計建設(shè)商品房,不得擅自變更。
甲方規(guī)劃變更、設(shè)計變更導(dǎo)致下列影響到乙方所購商品房質(zhì)量、使用功能或使用環(huán)境的,甲方應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起10日內(nèi)將變更內(nèi)容書面通知乙方:
(1)該商品房結(jié)構(gòu)型式、戶型、空間尺寸、朝向以及提高該商品房項目的建筑容積率。
(2) / 。
(3) / 。
(二)乙方應(yīng)當(dāng)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)作出是否退房的書面答復(fù)。15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。
乙方退房的,甲方應(yīng)在乙方提出退房要求之日起30天內(nèi)將乙方已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算)退還給乙方,并向乙方支付已付房價款 1 ﹪的違約金。
乙方不退房的,應(yīng)當(dāng)與甲方就變更事項另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,給乙方造成損失的,由甲方賠償。
(三)甲方未在本合同約定時限內(nèi)通知乙方的,乙方有權(quán)退房。乙方退房的,甲方應(yīng)在乙方提出解除合同之日起30天,退還全部已付房價款及利息(按銀行同期貸款利率計算),并向乙方支付已付房價款 1 ﹪的違約金。
第十六條 商品房質(zhì)量、裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的約定
甲方交付使用的商品房的建筑材料、設(shè)備安裝標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn),該商品房系裝修房的,裝修標(biāo)準(zhǔn)還應(yīng)符合雙方約定(附件四)的約定。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,乙方有權(quán)要求甲方按照下述第2種方式處理:
1.甲方賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2.甲方按約定標(biāo)準(zhǔn)完善,如甲方不完善的,由甲方賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
3. / 。
第十七條 關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑的約定
本項目物業(yè)管理用房為511.2㎡,具體位置為:1號樓1、2、3層。
甲方承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施和其他公共配套設(shè)施按以下日期達(dá)到使用條件:
1.基礎(chǔ)設(shè)施
(1)于20__年8月20日前通水;
(2)于20__年8月20日前通電;
(3)于20__年8月20日前通氣;
(4)本商品房用途為住宅的,甲方保證在乙方接房時水、電、氣達(dá)到使用條件,但水、電開通須在乙方入住后向物業(yè)服務(wù)企業(yè)申請開通,氣的開通須在乙方入住后自行向燃?xì)獠块T申請開通;
(5) / 。
如果在約定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
①如屬甲方原因造成的,從乙方實際接房之日起至實際達(dá)到使用條件之日止由甲方按每項每日10元的標(biāo)準(zhǔn)賠償乙方損失;
?因相關(guān)職能部門或不可抗力原因?qū)е卵诱`的,據(jù)實予以延期,甲方不承擔(dān)責(zé)任;
?因乙方原因造成相關(guān)部門不同意開通的,由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
第十八條 保修責(zé)任
《新建商品房屋質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。甲方自本商品房交付使用之日起,按照《新建商品房屋質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生的質(zhì)量問題,甲方應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù),并對乙方造成的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。因不可抗力或者非甲方原因造成破壞,甲方不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
第十九條 本商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)、外墻面使用權(quán)歸全體產(chǎn)權(quán)人所有,樓宇的命名權(quán)按國家和我市的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十條 乙方在使用期間不得擅自改變本商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和設(shè)計用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,乙方在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與本商品房有關(guān)聯(lián)的公共部分和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù),如乙方隨意改變公共建筑和共有設(shè)施用途,應(yīng)按照國家有關(guān)規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任。甲方不得擅自改變本項目按照規(guī)劃批準(zhǔn)建設(shè)的公共建筑和共有設(shè)施的用途。
第二十一條 甲方應(yīng)向乙方出示《前期物業(yè)服務(wù)合同》和《業(yè)主臨時管理規(guī)約》,乙方應(yīng)詳細(xì)閱讀有關(guān)《前期物業(yè)服務(wù)合同》和《業(yè)主臨時管理規(guī)約》的全部內(nèi)容。乙方同意,因該物業(yè)管理區(qū)域尚未成立業(yè)主大會,自該房屋交付之日起,即應(yīng)接受甲方在《前期物業(yè)服務(wù)合同》中委托的物業(yè)服務(wù)企業(yè)實施物業(yè)管理,并遵守《業(yè)主臨時管理規(guī)約》。
第二十二條 本商品房買賣所產(chǎn)生的規(guī)費(fèi)和稅費(fèi)應(yīng)由甲乙雙方按規(guī)定各自承擔(dān)。
第二十三條 本合同中的已付房價款,是指購房者已向房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)支付的房價款(包括定金),如系按揭購房的,應(yīng)包括已向甲方支付的銀行按揭款。
第二十四條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第 2 種方式解決:
1.申請重慶仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十五條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件五)。
第二十六條 合同附件與本合同具有同等法律效力。
第二十七條 本合同連同附件共 頁,一式 份,具有同等法律效力,其中甲方、乙方、房地產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)、相關(guān)單位各一份。
第二十八條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章): _________________乙方(簽章):____________________
法定代表人:_______________ 法定代表人:__________________
委托代理人: ________________委托代理人:____________________
商業(yè)門店房買賣合同 篇9
甲方:_________________
乙方:_________________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意事項如下:_________________
1.甲方位于_________________倉庫壹間,面積177平方轉(zhuǎn)讓給乙方,倉庫轉(zhuǎn)讓費(fèi)人民幣___________萬元整,今后倉庫的所有使用權(quán)歸乙方所有,甲方無權(quán)干涉。
2.甲方在___________倉庫甲方負(fù)責(zé)協(xié)助辦理過戶給乙方名下,過戶手續(xù)費(fèi)由乙方自己負(fù)責(zé)。
3.甲方和市場租賃合同有效期間_________年_________月_________日,乙方要補(bǔ)貼甲方租金2個月人民幣7000元。
4.乙方付給甲方定金人民幣_________萬元,待甲方倉庫鐵絲網(wǎng)隔好,負(fù)責(zé)辦理過戶給乙方,乙方一次性付清給甲方后面的款項。
5.以上本協(xié)條項經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,雙方不得反悔,口說無憑協(xié)議為證,經(jīng)甲、乙雙方簽名生效,本協(xié)議有法律生效。本協(xié)議一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
甲方負(fù)責(zé)人:_________________乙方負(fù)責(zé)人:_________________
日期:________年____月____日 日期:________年____月____日
商業(yè)門店房買賣合同 篇10
反訴原告:_________________李_____,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴原告:_________________皇__________,女,漢族,19__________年__________月_____日出生,住所為上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室。
反訴被告:_________________梅__________,女,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴被告:_________________陳__________,男,漢族,19__________年_____月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴被告:_________________陳__________,女,漢族,19__________年__________月__________日出生,住所為__________省__________縣__________鎮(zhèn)__________村。
反訴原告就_____民三初字第_______________號一案,對反訴被告提出反訴。
反訴請求
1.判令反訴原告、反訴被告之間簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》于20__年_____月_____日解除;
2.判令反訴被告支付反訴原告違約金人民幣16.4萬元;
3.本案訴訟費(fèi)由反訴被告承擔(dān)。事實和理由:_________________20__年9月12日,陳__________、反訴被告在上海智恒房產(chǎn)居間下簽署了《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,約定乙方以人民幣82萬元價格購買甲方名下位于上海市__________區(qū)__________路__________弄__________號_______________室房屋。該買賣合同附件三付款協(xié)議約定,乙方于簽訂房地產(chǎn)買賣合同當(dāng)日支付首期購房款人民幣__________萬元;
第二期購房款乙方以申請銀行貸款人民幣__________萬元整形式支付,同時約定如貸款不足部分則用現(xiàn)金補(bǔ)足,并在過戶當(dāng)天以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬方式支付。以及約定乙方貸款審核通過須在本合同約定的過戶期限內(nèi)辦理完畢。此后,反訴原告李_____代為收取房款人民幣__________萬元。
該買賣合同第六條規(guī)定在20__年__________月__________日之前,雙方共同向房地產(chǎn)交易中心辦理轉(zhuǎn)讓過戶手續(xù)。該買賣合同第九條第三項約定買方的違約責(zé)任即乙方未按本合同付款協(xié)議約定期限付款逾期超過10日后乙方仍未付款的,甲方有權(quán)單方解除合同,并追究乙方總房價20%的違約金;若乙方未在約定的期限內(nèi)辦理該房屋過戶手續(xù),如逾期超過20日,則甲方有權(quán)單方解除合同。陳__________為改善居住房屋條件,在同一中介居間介紹下反訴原告李_____、案外人張__________雙方訂立《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,約定以人民幣8_____萬元價格購買張__________名下房屋。該買賣合同付款協(xié)議約定反訴原告李_____應(yīng)于20__年__________月__________日前支付人民幣55萬元整,并辦理過戶手續(xù)。在20__年1_____月1_____日后,反訴原告李奕一直通過智恒房產(chǎn)催告反訴被告辦理過戶及付款手續(xù),但反訴被告一直未通過銀行貸款審核,反訴原告曾通知反訴被告1_____月1_____日為最后付款期限,否則反訴原告將解除買賣合同。此后,反訴原告因支付張為平1_____萬元房款無力承擔(dān)陳根寶醫(yī)療費(fèi),直至20__年11月25日,在中介建議下反訴被告支付了人民幣_____萬元,但反訴被告仍未無力全額支付第二期購房款。
20__年11月30日,陳__________因病醫(yī)治無效死亡。20__年12月11日及14日,反訴原告李_____收到張為平《解除合同通知》。12月16日,反訴原告李_____約反訴被告在上海智恒房產(chǎn)平利店見面,將該《解除合同通知》交于反訴被告通知其解除雙方之間的房屋買賣合同,但反訴被告提出愿意做房價補(bǔ)償又反悔。20__年1月19日,反訴原告李_____被解約,承擔(dān)中介費(fèi) 元。此后,案外人張__________簽署房屋買賣協(xié)議書,另行出售該房的價格為到手價人民幣99萬元。該房屋的另二位繼承人得知后,亦不同意繼續(xù)履行該買賣合同,欲繼承該房屋并繼續(xù)居住該處房屋。因此20__年1月26日,反訴原告委托律師發(fā)函通知反訴被告解除雙方簽訂的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》,掛號信回執(zhí)顯示,反訴被告于20__年2月1日簽收該解除函;谏鲜鍪聦崳韭蓭熣J(rèn)為,反訴原、被告之間訂立的《上海市房地產(chǎn)買賣合同》真實、合法、有效。根據(jù)該買賣合同第六條、第九條及付款協(xié)議和補(bǔ)充條款的約定,反訴被告最遲應(yīng)于20__年10月18日前完成貸款審批手續(xù),若貸款不足或未成功,應(yīng)以現(xiàn)金方式于該日前補(bǔ)足。而反訴被告自稱20__年12月14日才完成貸款審批手續(xù),系嚴(yán)重逾期違約,已經(jīng)符合該買賣合同第九條第三款的約定行使了合同約定單方解除權(quán),反訴原告解除合同可以同時主張房價款20%的違約金。特此,懇請貴院依法判如所請。此致
商業(yè)門店房買賣合同 篇11
賣方:_________________________________
姓名:______________________________
國籍:_________________________________________________
地址:_________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________
聯(lián)系電話:_____________________________________________
委托代理人:___________________________________________
國籍:_________________________________________________
電話:_________________________________________________
地址:_________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________
買方:_________________________________
姓名:______________________________
國籍:_________________________________________________
地址:_________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________
聯(lián)系電話:_____________________________________________
委托代理人:___________________________________________
國籍:_________________________________________________
電話:_________________________________________________
地址:_________________________________________________
郵政編碼:_____________________________________________
第一條房屋的基本情況
甲方房屋坐落于_________位于第_________層,共_________,房屋結(jié)構(gòu)為____________,建筑面積_________平方米,房屋用途為_______該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二為_________。
第二條房屋面積的特殊約定
本合同第一條所約定的面積為面積。如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定面積為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±_________%時,房價款保持不變
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±_________%時,甲乙雙方同意按下述第________種方式處理
1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按________利率付給利息
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3.___________________________________________________________________。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_________土地使用權(quán)年限自______年____月____日至______年____月____日止。以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為________該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價格
按計算,該房屋售價為每平方米_________元,總金額為_________元整
第五條付款方式
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金_________元整,并應(yīng)于本合同生效之日起______日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起______日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_________計算。逾期超過______天后,即視為乙方不履行本合同。屆時,甲方有權(quán)按下述第______種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的______%向甲方支付違約金。甲方實際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的______%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.____________________________________________________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的違約責(zé)任
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_________個月內(nèi)按_________利率計算自第_________個月起,月利息則按_________利率計算。逾期超過_________個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_________種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金。乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_________%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3.____________________________________________________________________。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_________天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_________天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_________%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的土地增值稅由甲方向國家交納,契稅由乙方向國家交納其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。
第十五條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_________仲裁委員會仲裁。
第十六條本合同)之日起生效。
第十七條本合同連同附表共______頁,一式_______份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_________各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方:_________乙方:_________
代理人:_______代理人:_______
_________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點(diǎn):_____________簽訂地點(diǎn):_____________
商業(yè)門店房買賣合同 篇12
甲方(出賣人):
乙方(買受人):
甲方(出賣人):
地址:
身份證號碼:
聯(lián)系電話:
乙方:(買受人):
地址:
身份證號碼
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《北京市城市房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方購買甲方的房地產(chǎn)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 甲方對所售房地產(chǎn)所有權(quán)的聲明
1、甲方所售房地產(chǎn)是其根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定購買的公有住房,已取得完全產(chǎn)權(quán)并符合上市交易的條件。房屋產(chǎn)權(quán)證號為: 。
2、甲方房地產(chǎn)(以下簡稱該房地產(chǎn))坐落于 ;位于第 層共 間,房屋結(jié)構(gòu)為 ,登記建筑面積 平方米(其中套內(nèi)建筑面積 平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e 平方米)。
【律師提示】:首先,售后公房上市交易,除房產(chǎn)證上記載的產(chǎn)權(quán)人簽字外,還需同住人簽字同意。如未經(jīng)同住人同意,售后公房的買賣有可能無效。其次,一定要確認(rèn)原單位是否同意轉(zhuǎn)讓,因為大部分公房進(jìn)行房改時原單位都保留優(yōu)先回購權(quán)。
3、該房屋的抵押情況為: 。
(1)、該房屋未設(shè)定抵押;
(2)、該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押,抵押權(quán)人為: ,抵押登記日期為: 年 月 日,他項權(quán)利證證號為: 該房屋已經(jīng)設(shè)定抵押的,出賣人應(yīng)于 年 月 日前辦理抵押注銷手續(xù)。
4、該房屋的租賃情況為: 。
(1)、出賣人未將該房屋出租。
(2)、出賣人已將該房屋出租,【買受人為該房屋承租人】【承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán)】。
關(guān)于房屋權(quán)屬情況的說明及房屋抵押和租賃情況的具體約定另附。
第二條 房屋價格及付款方式
1、甲乙雙方協(xié)商一致,甲方所售房地產(chǎn)總金額為人民幣 。該價款不含稅費(fèi)。
2、雙方選擇以下第 種付款方式:
(1)乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金 元整,
(2)買房向銀行抵押付款:乙方于 年 月 日前向甲方支付首期房款人民幣 元。其余房款乙方擬向銀行辦理抵押貸款。如果乙方在 年 月 日前還未能將銀行貸款辦理好并交付給甲方,則甲方可以單方解除本合同,并退回乙方之前已付購房款。
3、雙方約定的其他付款方式: 。
【律師提示】:如果買二手房時房款不是一次性付清的,那就得簽銀行貸款抵押合同。這個合同涉及到賣房人,買房人,賣房人的貸款銀行,買房人的貸款銀行,還可以再加三方,賣房人的貸款銀行指定的保險公司,買房人的貸款銀行指定的保險公司,還有中介公司,這個貸款行為可能涉及到七方,因此比較復(fù)雜。這種情況下,對于購房者來說,要想簽訂一個細(xì)致的有針對性的合同,可以請個律師。
第三條 交納稅費(fèi)的約定
1、按有關(guān)法律法規(guī)政策的規(guī)定應(yīng)由賣方承擔(dān)的稅費(fèi)由 承擔(dān)。
2、按有關(guān)法律法規(guī)政策規(guī)定應(yīng)由買方承擔(dān)的稅費(fèi)由 承擔(dān)。
【律師提示】:按有關(guān)規(guī)定,賣方一般需付營業(yè)稅等十種左右的稅費(fèi);買方一般需付契稅等八種左右的稅費(fèi)。但是雙方有約定的從約
第四條 房地產(chǎn)交付
1、甲乙雙方于本合同簽訂后 日內(nèi)共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單及水、電、氣的讀數(shù)等列表記載,在交房時一并交給乙方。
2、甲方在收到全部房款之日起 日內(nèi),將該房屋鑰匙交付給乙方。
3、雙方其他約定: 。
【律師提示】:要考慮好交錢、過戶和交房之間的銜接問題。過戶以后再交房的,買方的購房款不宜在過戶前全部支付給賣方。最好雙方約定房屋交驗完畢、各項費(fèi)用結(jié)清以后再支付小部分剩余尾款,以約束賣方。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
甲方雙方須在簽訂本合同 內(nèi),共同向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù)。如因甲方的過失造成乙方不能在 日內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方必須在乙方提出退房要求之日起 日內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的 %賠償乙方損失。
【律師提示】:權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記,也就是房產(chǎn)過戶手續(xù),主要是什么時間過戶一定要說清楚,而且買方交錢和過戶的時間間隔不宜過
第六條 定金及交房保證金
1、甲乙雙方約定乙方在簽訂本合同之日起 日內(nèi)向甲方交納購房定金 元。
2、為防范交易風(fēng)險督促賣方按合同約定交付房地產(chǎn),甲乙雙方同意從交易總房款中預(yù)留 元作為交房保證金。此款在甲方實際交付房地產(chǎn)及完成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記時交付給甲方。
3、關(guān)于交房保證金托管的約定: ;
4、甲乙雙方其他約定: 。
【律師提示】:雙方約定違約方承擔(dān)定金責(zé)任后,守約方不可進(jìn)一步追究違約方其他違約責(zé)任的,從約定。雙方既約定定金,又約定賠償損失的,一方違約時,守約方既可主張定金罰則,又可請求賠償損失。
第七條 違約責(zé)任的約定
1、乙方逾期付款的違約責(zé)任((1)和(2)不作累加):
(1)如乙方未按約定時間付款,則乙方應(yīng)按逾期付款額的萬分之 向甲方按日支付逾期付款違約金,同時甲方有權(quán)要求合同繼續(xù)履行。
(2)如乙方逾期付款時間超過 天后,甲方有權(quán)單方解除合同并要求乙方按購房款總額的百分之 支付違約金;甲方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項執(zhí)行。
2、甲方逾期交房的違約責(zé)任((1)和(2)不作累加):
(1)如甲方未按合同約定的時間交付房屋,則甲方應(yīng)按乙方已付購房款的總額的萬分之 向乙方按日支付逾期交房違約金,同時乙方有權(quán)要求繼續(xù)履行合同。
(2)如甲方逾期交房超過 天后,乙方有權(quán)單方解除合同并要求甲方按購房款總額的百分之 支付違約金;乙方也有權(quán)選擇還是按本條上述第(1)項要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任并繼續(xù)履行合同。
3、任何一方不按約定繳納相關(guān)稅費(fèi),導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的,應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对摲康禺a(chǎn)總價款的百分之 作為違約金。
4、任何一方不履行本合同約定義務(wù)致合同目的不能實現(xiàn),守約方有權(quán)選擇定金罰則或要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之 作為違約金。
【律師提醒】:根據(jù)《合同法》第一百一十三條第一款的規(guī)定,在因違約方過錯導(dǎo)致房屋買賣合同無法履行的情況下,守約方可以請求賠償房屋差價損失。如雙方對房屋差價有約定或事后達(dá)成一致的,尊重當(dāng)事人的意思自治,從約定。如當(dāng)事人沒有約定房屋差價,則可請求法院委托評估機(jī)構(gòu)對訟爭房產(chǎn)的市場價進(jìn)行評估,評估時點(diǎn)為起訴之日,通過評估價與約定價的比較,確定房屋差價損失。
第八條 甲乙雙方的承諾和保證
1、甲方承諾和保證:
(1)甲方有權(quán)簽署并有能力履行本合同;該房地產(chǎn)沒有設(shè)定抵押也未被查封,甲方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。
(2)甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
(3)水、電、煤氣、物業(yè)、供暖等各項費(fèi)用均已按規(guī)定交納,單據(jù)交買房確認(rèn)。
(4)該房地產(chǎn)所附著的戶口,甲方保證于收到房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款之日起 日內(nèi)遷出。
(5) 該房地產(chǎn)沒有租約。(如有租約另行約定)
2、乙方承諾和保證:乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
【律師提示】:第一,要核實合同簽訂人員身份的真實性以及授權(quán)委托書的內(nèi)容,確保合同不因主體不適當(dāng)而導(dǎo)致合同無效。第二,帶租約的房屋買賣,買賣雙方應(yīng)明確約定,是實物交付還是租約權(quán)交付。法律規(guī)定承租人享有優(yōu)先購買權(quán)。賣家要把出賣信息提前告知租客,同時在簽約前將出租信息告知買家,而買家也要認(rèn)真審查房屋租賃合同。承租人放棄優(yōu)先購買權(quán),應(yīng)提供書面承諾。
第九條 合同的變更
本合同履行期間,發(fā)生特殊情況時,甲、乙任何一方需變更本合同的,要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出 天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議,該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件,任何一方無權(quán)變更本合同,否則,由此造成對方的經(jīng)濟(jì)損失,由責(zé)任方承擔(dān)。
第十條 不可抗力
因不可抗力不能按照約定履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或全部免除責(zé)任,但因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力事件結(jié)束之日起_ 日內(nèi)向另一方當(dāng)事人提供證明。上述房屋風(fēng)險責(zé)任自該房屋【所有權(quán)轉(zhuǎn)移】【轉(zhuǎn)移占有】之日起轉(zhuǎn)移給買受人。
第十一條合同的效力
1、本合同自甲乙雙方簽字(蓋章)之日起生效。
2、本合同一式 份,甲乙雙方各執(zhí) 份,具有同等法律效力。
第十二條 法律適用及爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下列第 種方式解決:
(1)提交 仲裁委員會仲裁;
(2)依法向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
第十三條 雙方其他約定
甲方(簽章): 乙方(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
年 月 日
年 月 日
商業(yè)門店房買賣合同 篇13
出賣人:___________________
買受人:___________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,買受人和出賣人在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣商品房達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 項目建設(shè)依據(jù)。
出賣人以___________方式取得位于___________、編號為___________的地塊的土地使用權(quán)!就恋厥褂脵(quán)出讓合同號】【土地使用權(quán)劃撥批準(zhǔn)文件號】【劃撥土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號】為______________________。
該地塊土地面積為___________,規(guī)劃用途為___________,土地使用年限自______年_____月_____日至______年_____月______日。
出賣人經(jīng)批準(zhǔn),在上述地塊上建設(shè)商品房,【現(xiàn)定名】【暫定名】___________。建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為___________,施工許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第二條 商品房銷售依據(jù)。
買受人購買的商品房為【現(xiàn)房】【預(yù)售商品房】。預(yù)售商品房批準(zhǔn)機(jī)關(guān)為___________,商品房預(yù)售許可證號為___________。
________________________________________________________________________________________。
第三條 買受人所購商品房的基本情況。
買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房,其房屋平面圖見本合同附件一,房號以附件一上表示為準(zhǔn))為
“購房合同范本”版權(quán)歸作者所有;轉(zhuǎn)載請注明出處!
本合同第一條規(guī)定的項目中的:
第___________【幢】【座】___________【單元】【層】___________號房。 該商品房的用途為___________,屬___________結(jié)構(gòu),層高為___________,建筑層數(shù)地上___________層,地下___________層。
該商品房陽臺是【封閉式】【非封閉式】。
該商品房【合同約定】【產(chǎn)權(quán)登記】建筑面積共___________平方米,其中,套內(nèi)建筑面積___________平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___________平方米(有關(guān)公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e構(gòu)成說明見附件二)。
________________________________________________________________________________________。
_________________________________________________________________________________________。
第四條 計價方式與價款。
出賣人與買受人約定按下述第___________種方式計算該商品房價款:
1、按建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米______元,總金額(___________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
2、按套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為(___________幣)每平方米__________元,總金額(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
3、按套(單元)計算,該商品房總價款為(__________幣)_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百____拾______元整。
4、__________________________________________________ 。
第五條 面積確認(rèn)及面積差異處理。
根據(jù)當(dāng)事人選擇的計價方式,本條規(guī)定以【建筑面積】【套內(nèi)建筑面積】(本條款中均簡稱面積)為依據(jù)進(jìn)行面積確認(rèn)及面積差異處理。
當(dāng)事人選擇按套計價的,不適用本條約定。
合同約定面積與產(chǎn)權(quán)登記面積有差異的,以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)。
商品房交付后,產(chǎn)權(quán)登記面積與合同約定面積發(fā)生差異,雙方同意按第_____種方式進(jìn)行處理:
1、雙方自行約定:
(1)_________________________________________________;
(2)____________________________________________;
(3)_______________________________________________;
(4)_________________________________________________。
2、雙方同意按以下原則處理:
(1)面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人在買受人提出退房之日起30天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按__________利率付給利息。
買受人不退房的,產(chǎn)權(quán)登記面積大于合同約定面積時,面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人。產(chǎn)權(quán)登記面積小于合同約定面積時,面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
產(chǎn)權(quán)登記面積-合同約定面積
面積誤差比=────────────────× 00%
合同約定面積
因設(shè)計變更造成面積差異,雙方不解除合同的,應(yīng)當(dāng)簽署補(bǔ)充協(xié)議。
第六條 付款方式及期限。
買受人按下列第__________種方式按期付款:
1、一次性付款_______________________________________。
2、分期付款__________________________________________。
3、其他方式_________________________________________。
第七條 受人如未按本合同規(guī)定的時間付款,按下列第__________種方式處理:
1.按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1)期在_____日之內(nèi),自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_____日后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,買受人按累計應(yīng)付款的_____%向出賣人支付違約金。買受人愿意繼續(xù)履行合同的,經(jīng)出賣人同意,合同繼續(xù)履行,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款期限之第二天起至實際全額支付應(yīng)付款之日止,買受人按日向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之 _____(該比率應(yīng)不小于第( )項中的比率)的違約金。
本條中的逾期應(yīng)付款指依照本合同第六條規(guī)定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2. __________________________________________________。
第八條 出賣人應(yīng)當(dāng)在_____年_____月_____日前,依照國家和地方人民政府的有關(guān)規(guī)定,將具備下列第_____種條件,并符合本合同約定的商品房交付買受人 使用:
1.該商品房經(jīng)驗收合格。
2.該商品房經(jīng)綜合驗收合格。
3.該商品房經(jīng)分期綜合驗收合格。
4.該商品房取得商品住宅交付使用批準(zhǔn)文件。
5.________________________________________________。
但如遇下列特殊原因,除雙方協(xié)商同意解除合同或變更合同外,出賣人可據(jù)實予以延期:
1、遭遇不可抗力,且出賣人在發(fā)生之日起_____日內(nèi)告知買受人的;
2、______________________________________________;
3、_______________________________________________。
第九條 除本合同第八條規(guī)定的特殊情況外,出賣人如未按本合同規(guī)定的期限將該商品房交付買受人使用,按下列第______種方式處理:
1、按逾期時間,分別處理(不作累加)
(1逾期不超過_____日,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之_____的違約金,合同繼續(xù)履行;
(2)逾期超過_____日后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,出賣人應(yīng)當(dāng)自買受人解除合同通知到達(dá)之日起____天內(nèi)退還全部已付款,并按買受人累計已付款的_____%向買受人支付違約金。買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第八條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,出賣人按日向買受人支付已交付房價款萬分之______(該比率應(yīng)不小于第( )項中的比率)的違約金。
2. _______________________________________________。
第十條 經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導(dǎo)致下列影響到買受人所購商品房質(zhì)量或使用功能的,出賣人應(yīng)當(dāng)在有關(guān)部門批準(zhǔn)同意之日起 0日內(nèi),書面通知買受人:
(1該商品房結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向;
(2)______________________________________________;
(3)______________________________________________;
(4)_____________________________________________;
(5)______________________________________________;
(6)_____________________________________________;
(7)_____________________________________________。
買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起 5日內(nèi)做出是否退房的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起 5日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受變更。出賣人未在規(guī)定時限內(nèi)通知買受人的,買受人有權(quán)退房。
買受人退房的,出賣人須在買受人提出退房要求之日起_____天內(nèi)將買受人已付款退還給買受人,并按 __________利率付給利息。買受人不退房的,應(yīng)當(dāng)與出賣人另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。_________________________________。
第十一條 商品房達(dá)到交付使用條件后,出賣人應(yīng)當(dāng)書面通知買受人辦理交付手續(xù)。雙方進(jìn)行驗收交接時,出賣人應(yīng)當(dāng)出示本合同第八條規(guī)定的證明文件,并簽署房屋交接單。所購商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》。出賣人不出示證明文件或出示證明文件不齊全,買受人有權(quán)拒絕交接,由此產(chǎn)生的延期交房責(zé)任由出賣人承擔(dān)。
由于買受人原因,未能按期交付的,雙方同意按以下方式處理:_____。
第十二條 出賣人保證銷售的商品房沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。因出賣人原因,造成該商品房不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由出賣人承擔(dān)全部責(zé)任。______________________________________________。
第十三條 出賣人關(guān)于裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)承諾的違約責(zé)任 出賣人交付使用的商品房的裝飾、設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合雙方約定(附件三)的標(biāo)準(zhǔn)。達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下述第______種方式處理:
1.出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價。
2. ________________________________________________。
3. ________________________________________________。
第十四條 出賣人關(guān)于基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑正常運(yùn)行的承諾 出賣人承諾與該商品房正常使用直接關(guān)聯(lián)的下列基礎(chǔ)設(shè)施、公共配套建筑按以下日期達(dá)到使用條件:
1._________________________________________________;
2.________________________________________________;
3.________________________________________________;
4._______________________________________________;
5.________________________________________________。
如果在規(guī)定日期內(nèi)未達(dá)到使用條件,雙方同意按以下方式處理:
1._______________________________________________;
2.______________________________________ _________;
3._______________________________________________。
第十五條 出賣人應(yīng)當(dāng)在商品房交付使用后______日內(nèi),將辦理權(quán)屬登記需由出賣人提供的資料報產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)備案。如因出賣人的責(zé)任,買受人不能在規(guī)定期限內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,雙方同意按下列第______項處理:
1.買受人退房,出賣人在買受人提出退房要求之日起______日內(nèi)將買受人已付房價款退還給買受人,并按已付房價款的______%賠償買受人損失。
2.買受人不退房,出賣人按已付房價款的______%向買受人支付違約金。
3.________________________________________________ 。
第十六條 買受人購買的商品房為商品住宅的,《住宅質(zhì)量保證書》作為本合同的附件。出賣人自商品住宅交付使用之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。 買受人購買的商品房為非商品住宅的,雙方應(yīng)當(dāng)以合同附件的形式詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。
在商品房保修范圍和保修期限內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題,出賣人應(yīng)當(dāng)履行保修義務(wù)。因不可抗力或者非出賣人原因造成的損壞,出賣人不承擔(dān)責(zé)任,但可協(xié)助維修,維修費(fèi)用由購買人承擔(dān)。
____________________________________________。
第十七條 雙方可以就下列事項約定:
1、該商品房所在樓宇的屋面使用權(quán)_________________________;
2、該商品房所在樓宇的外墻面使用權(quán)______________________;
3、該商品房所在樓宇的命名權(quán)___________________________;
4、該商品房所在小區(qū)的命名權(quán)_________________________;
5、_____________________________________________;
6、_____________________________________________。
第十八條 買受人的房屋僅作__________________使用,買受人使用期間不得擅自改變該商品房的建筑主體結(jié)構(gòu)、承重結(jié)構(gòu)和用途。除本合同及其附件另有規(guī)定者外,買受人在使用期間有權(quán)與其他權(quán)利人共同享用與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施,并按占地和公共部位與公用房屋分?jǐn)偯娣e承擔(dān)義務(wù)。 出賣人不得擅自改變與該商品房有關(guān)聯(lián)的公共部位和設(shè)施的使用性質(zhì)。
________________________________________________。
第十九條 本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第______種方式解決:
1.提交____________仲裁委員會仲裁。
2.依法向人民法院起訴。
第二十條 本合同未盡事項,可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議(附件四)。
第二十一條 合同附件與本合同具有同等法律效力。本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第二十二條 本合同連同附件共______頁,一式______份,具有同等法律效力,合同持有情況如下:
出賣人______份,買受人______份,______份,____________份。
第二十三條 本合同自雙方簽訂之日起生效。
第二十四條 商品房預(yù)售的,自本合同生效之日起30天內(nèi),由出賣人向__________________申請登記備案。
出賣人(簽章):__________ 買受人(簽章):__________
時間:__________ 時間:__________
______年______月______日 ______年______月______日
商業(yè)門店房買賣合同 篇14
出賣人(甲方):_____________
Id號:_________
買方(乙方):_________
Id號:_________
甲乙雙方在平等自愿、協(xié)商一致的前提下,訂立本合同如下條款,以資共同遵守。
一、甲方自愿出售該房屋(建筑面積_________
二、乙方應(yīng)向甲方支付1萬元的合同保證金。甲方解除本合同的,雙倍返還定金;如果乙方解除本合同,甲方將不退還押金。
三、甲方應(yīng)在之前向乙方一次性支付人民幣房款。
四、本合同簽訂時,甲乙雙方均不具備轉(zhuǎn)讓條件。甲方應(yīng)提供建造該房屋的相關(guān)證明材料作為交易依據(jù)。當(dāng)轉(zhuǎn)讓條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理產(chǎn)權(quán)手續(xù)。
五、本合同簽訂后,甲方對該房屋的所有權(quán)(使用、收益、租賃、擔(dān)保、抵押、出售和占有等)。)轉(zhuǎn)讓給乙方、甲方承諾并保證乙方對該房屋享有完全的居住權(quán)和處分權(quán),甲方不得以任何其他方式訂立協(xié)議、合同或處分該房屋。
六、不及物動詞違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)在當(dāng)月規(guī)定的同一天交房,每逾期1天,向乙方支付總房款千分之一的違約金。逾期超過三個月,乙方有權(quán)解除本合同。合同終止后,甲方不僅將收到的全部房價款返還給乙方,還將賠償乙方人民幣經(jīng)濟(jì)損失。
2、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題,影響乙方行使居住權(quán),甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任,并賠償乙方損失。
3、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或終止合同。如因重大客觀原因解除本合同,甲方應(yīng)按市場評估價格將房價款返還給乙方,并賠償乙方房屋裝修費(fèi)用。
4、如因規(guī)劃部門和設(shè)計部門的原因造成房屋質(zhì)量和使用功能問題,甲方應(yīng)通知乙方,如有賠償,甲方應(yīng)全額返還給乙方。
七、因履行本合同發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,依法向買方住所地人民法院提起訴訟。
八、特別協(xié)議
本合同生效后,甲方不得以任何方式主張本合同無效。如本合同被主管部門認(rèn)定無效,甲方應(yīng)退還乙方已支付的全部房款,并賠償乙方損失十萬元。
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:_________
乙方:_________
_________年_________月_________日
_________年_________月_________日
商業(yè)門店房買賣合同 篇15
甲方(賣方):
乙方(買方):
甲、乙雙方就位于_____(注意:應(yīng)與商鋪產(chǎn)權(quán)證上的地址一致)的商鋪的整體買賣事宜,根據(jù)《民法典》等有關(guān)法律之規(guī)定,雙方在遵循平等自愿、誠實信用的原則下,經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同,以資共同遵守。
第一條、甲、乙雙方協(xié)商一致,乙方購買甲方位于_____的商鋪現(xiàn)房(以下簡稱商鋪),商鋪具體狀況如下:
(1)產(chǎn)權(quán)證號為_____,土地使用權(quán)證號為_____。
(2)商鋪座落在_____,結(jié)構(gòu)為_____結(jié)構(gòu);
(3)商鋪產(chǎn)權(quán)建筑面積_____平方米。套內(nèi)面積:_____平方米
(4)商鋪占用范圍內(nèi)的土地所有權(quán)為國有_____。
甲方保證對所轉(zhuǎn)讓的商鋪擁有完全的所有權(quán)、處分權(quán)和收益權(quán),亦不存在其他人的優(yōu)先購買權(quán)。乙方以甲方的保證和陳述為基礎(chǔ),決定整體買受上述商鋪。
第二條、甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,同意上述商鋪轉(zhuǎn)讓款共計(人民幣)_____萬元。乙方的付款方式:本合同生效后乙方一次性支付給甲方定金(人民幣)_____萬元。合同履行過程中該定金可抵作購商鋪款。
甲方應(yīng)在合同生效后____日內(nèi)將商鋪的抵押予以解除,使上述商鋪完全具備過戶至乙方的條件。
甲方應(yīng)在商鋪的抵押解除后____日內(nèi)將此商鋪在當(dāng)?shù)貒了^戶至乙方名下,乙方應(yīng)在辦妥商鋪過戶手續(xù)的當(dāng)日將價款元一并支付。
如因甲方原因?qū)е律啼仧o法按照合同約定的上述時間辦理過戶手續(xù)給乙方,視為甲方重大違約,乙方有權(quán)單方解除合同,甲方除應(yīng)立即退還乙方已付款項及利息(自乙方支付房款之日起至實際退還之日止)外,還應(yīng)賠償乙方雙倍定金的法律責(zé)任。如因乙方單方面違約,甲方將沒收乙方定金。
第三條、商鋪的過戶費(fèi)用按政府的有關(guān)規(guī)定各由方承擔(dān)。
第四條、甲、乙雙方對商鋪的責(zé)任界定以過戶為準(zhǔn),過戶前所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由甲方承擔(dān)或享有;過戶后所有的費(fèi)用(包括但不限于水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、租金等)由乙方承擔(dān)或享有。
第五條、甲方于商鋪過戶至乙方后____日內(nèi)將商鋪交付乙方使用。
第六條、本合同適用中華人民共和國法律、法規(guī)。甲、乙雙方在履行本合同過程中若發(fā)生爭議,應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,提交當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會仲裁解決。
第七條、合同未盡事宜,經(jīng)協(xié)商一致,雙方可以訂立補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的,以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
第八條、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
甲方:_____
住所地:_____
電話:________
身份證號碼:_________
_____年_____月_____日
乙方:_____
住所地:_____
電話:________
身份證號碼:_________
_____年_____月_____日
商業(yè)門店房買賣合同 篇16
本合同雙方當(dāng)事人:_________________________
賣方(以下簡稱甲方):____________________
地址:____________________聯(lián)系電話:
委托代理人:_______________
地址:____________________聯(lián)系電話:____________________
買方(以下簡稱乙方):
地址:____________________聯(lián)系電話:____________________
委托代理人:_______________
地址:____________________聯(lián)系電話:____________________
委托代理機(jī)構(gòu):____________________
經(jīng)辦人:____________________聯(lián)系電話:____________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致原則的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達(dá)成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況(按房屋所有權(quán)證填寫)
1、甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于嘉興市____________________,房屋結(jié)構(gòu)為__________,房屋用途為__________,房屋建筑面積為平方米,車庫面積_____平方米。
2、該房屋所有權(quán)證號為_____(共有權(quán)證號為_____)。土地使用權(quán)方式為_____,土地使用權(quán)證號為__________。
3、隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施:_______________。
4、該房屋租賃情況______________________________。
第二條房屋轉(zhuǎn)讓價格
按建筑面積計算該套房屋轉(zhuǎn)讓價格為_______________[人民幣] [元]
總金額(小寫)__________元,大寫__________億_____千_____百_____拾_____萬_____千_____百_____拾_____元整。
第三條付款方式、時間
雙方約定按以下第_____項以(現(xiàn)金、支票、其他)方式支付房款:
1、一次性付款:
本合同鑒定之日起_____天內(nèi),乙方一次性將購房款支付給__________。
2、分期付款:
合同簽訂之日起_____幾天內(nèi),房屋及相關(guān)權(quán)屬證明交付時,權(quán)屬證明過戶________________________________________________________________。
3、其它方式:___________________________________
第四條交房方式:
甲乙雙方約定采用下列第_____種方式交房:
。1)自本合同簽定之日起_____天內(nèi),甲方將房屋及房屋鑰匙、房產(chǎn)證、土地使用證等相關(guān)權(quán)屬證明一并交付給乙方。
。2)其他方式_________________________。
第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任
乙方未按本合同第三條約定的時間付款,甲方有權(quán)按累計應(yīng)付款向乙方追究違約利息,自本合同規(guī)定的.應(yīng)付款最后期限之第二天起至
實際付款之日止,月息按_____利率計算。逾期付款超過_____天,甲方有權(quán)按下述第_____種約定追究乙方的違約責(zé)任:
。1)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同限期繼續(xù)履行。
若乙方在天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下述第(2)條處理。
。2)乙方向甲方支付違約金共計_____元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
。3)_____________________________________________。
第六條甲方逾期交房的違約責(zé)任
除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的時間交房的,乙方有權(quán)按累計已付款向甲方追究違約利息,自本合同規(guī)定的最后交付期限之第二天起至實際交付之日止,月利息按計算。逾期交付超過_____天,乙方有權(quán)按下述第_____種約定追究甲方的違約責(zé)任:
。1)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同繼續(xù)限制履行。
若甲方在天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下述第(2)條處理。
。2)甲方向乙方支付違約金共計_____元整,合同終止。乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和拖欠任何費(fèi)用(如水電、煤氣、有線電話、物業(yè)管理費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用),保證已清除該房屋原由甲方設(shè)定的抵押權(quán)。如交接后發(fā)生該房屋交接前即存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任,甲方轉(zhuǎn)讓該房屋之前,確認(rèn)該房屋承租人已放棄優(yōu)先購買權(quán),并取得房屋權(quán)共有人同意。(乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉(zhuǎn)讓后,如發(fā)生破漏、開裂等問題由乙方承擔(dān)維修責(zé)任。)
第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定
自本合同生效之日起,乙方在三個月內(nèi)向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方積極給予協(xié)助。如因甲方過失造成乙方不能在天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,視為甲方違約,乙方有權(quán)退房。甲方必須在乙方提出退房之日起_____天將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_____元整。
第九條該房屋轉(zhuǎn)讓交易發(fā)生的各項稅費(fèi)由甲乙雙方承擔(dān)。
第十條房屋轉(zhuǎn)讓后該房屋所屬土地使用權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)讓。
第十一條其他約定事項______________________。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)部門法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十三條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。
第十四條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,甲、乙雙方同意采用以下第_____種方式解決。
1、由[_______________仲裁委員會]仲裁。
2、向人民法院起訴。
第十五條本合同自________之日起生效。
1、甲、乙雙方簽字。
2、經(jīng)__________公證(涉外房屋轉(zhuǎn)讓必須公證)。
第十六條本合同一式_____份,其中甲乙雙方、房屋權(quán)屬登記部門及契稅部門各執(zhí)一份。合同未盡事項,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章后與本合同具有同等法律效應(yīng)
甲方(簽章)_______________乙方(簽章)
委托代理人_________________委托代理人
甲方:(簽章)
乙方(簽章)
簽定日期:_____年__月__日
簽定地點(diǎn):____________________
商業(yè)門店房買賣合同 篇17
賣方(以下簡稱甲方):
__(本人)(法定代表人)姓名:___國籍:__(身份證)(號碼):
___地址:___郵政編碼:___聯(lián)系電話:___委托人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___買方(以下簡稱乙方):
__(本人)(法定代表人)姓名:___國籍:__(身份證)(護(hù)照)(營業(yè)執(zhí)照號碼):
___地址:___郵政編碼:___聯(lián)系電話:___委托代理人:___國籍:__電話:__地址:__郵政編碼:___第一條房屋的基本情況。
甲方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于__;
位于第___層,共___(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為__,建筑面積_____平方米(其中實際建筑面積___平方米,公共部位與公用房屋分?jǐn)偨ㄖ娣e___平方米),房屋用途為___;
該房屋平面圖見本合同附件一,該房屋內(nèi)部附著設(shè)施見附件二;
(房屋所有權(quán)證號、土地使用權(quán)證號)(房地產(chǎn)權(quán)證號)為__。
第二條房屋面積的特殊約定。
本合同第一條所約定的面積為(甲方暫測)(原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明)(房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定)面積。
如暫測面積或原產(chǎn)權(quán)證上標(biāo)明的面積(以下簡稱暫測面積)與房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定的面積有差異的,以房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)實際測定面積(以下簡稱實際面積)為準(zhǔn)。
該房屋交付時,房屋實際面積與暫測面積的差別不超過暫測面積的±__%(不包括±___%)時,房價款保持不變。
實際面積與暫測面積差別超過暫測面積的±__%(包括±__%)時,甲乙雙方同意按下述第___種方式處理:1.乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起___天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按__利率付給利息。
2.每平方米價格保持不變,房價款總金額按實際面積調(diào)整。
3._______________________________。
第三條土地使用權(quán)性質(zhì)。
該房屋相應(yīng)的土地使用權(quán)取得方式為_____;
土地使用權(quán)年限自___年___月___日至___年___月___日止。
以劃撥方式取得土地使用權(quán)的房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn)文件號為_____;
該房屋買賣后,按照有關(guān)規(guī)定,乙方(必須)(無須)補(bǔ)辦土地使用權(quán)出讓手續(xù)。
第四條價格。
按(總建筑面積)(實際建筑面積)計算,該房屋售價為(幣)每平方米_____元,總金額為(幣)_
__億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整。
第五條付款方式。
乙方應(yīng)于本合同生效之日向甲方支付定金(幣)_
__億___千___百___拾___萬___千___百___拾___元整,并應(yīng)于本合同生效之日起_____日內(nèi)將該房屋全部價款付給甲方。
具體付款方式可由雙方另行約定。
第六條交付期限。
甲方應(yīng)于本合同生效之日起三十日內(nèi),將該房屋的產(chǎn)權(quán)證書交給乙方,并應(yīng)收到該房屋全部價款之日起_____日內(nèi),將該房屋付給乙方。
第七條乙方逾期付款的違約責(zé)任。
乙方如未按本合同第四條規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。
自本合同規(guī)定的應(yīng)付款限期之第二天起至實際付款之日止,月利息按_____計算。
逾期超過____天后,即視為乙方不履行本合同。
屆時,甲方有權(quán)按下述第____種約定,追究乙方的違約責(zé)任。
1.終止合同,乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付。
甲方實際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
2.乙方按累計應(yīng)付款的_____%向甲方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3._______________________________。
第八條甲方逾期交付房屋的.違約責(zé)任。
除人力不可抗拒的自然災(zāi)害等特殊情況外,甲方如未按本合同第五條規(guī)定的期限將該房屋交給乙方使用,乙方有權(quán)按已交付的房價款向甲方追究違約利息。
按本合同第十一條規(guī)定的最后交付期限的第二天起至實際交付之日止,月利息在_____個月內(nèi)按_____利率計算;
自第_____個月起,月利息則按_____利率計算。
逾期超過_____個月,則視為甲方不履行本合同,乙方有權(quán)按下列第_____種約定,追究甲方的違約責(zé)任。
1.終止合同,甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金。
乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
2.甲方按乙方累計已付款的_____%向乙方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
3._______________________________。
第九條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。
在乙方實際接收該房屋之日起,甲方協(xié)助乙方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。
如因甲方的過失造成乙方不能在雙方實際交接之日起_____天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書,乙方有權(quán)提出退房,甲方須在乙方提出退房要求之日起_____天內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并按已付款的_____%賠償乙方損失。
第十條甲方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,甲方均在交易前辦妥。
交易后如有上述未清事項,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十一條因本房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移所發(fā)生的由甲方向國家交納,由乙方向國家交納;
其他房屋交易所發(fā)生的稅費(fèi)除另有約定的外,均按政府的規(guī)定由甲乙雙方分別交納。
第十二條本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
第十三條本合同之附件均為本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
本合同及其附件和補(bǔ)充協(xié)議中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十四條甲、乙一方或雙方為境外組織或個人的,本合同應(yīng)經(jīng)該房屋所在地公證機(jī)關(guān)公證。
第十五條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由_____委員會仲裁。
(甲、乙雙方不在本合同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒有達(dá)成書面仲裁協(xié)議的,可向人民法院起訴。
)第十六條本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)(經(jīng)_____公證(指涉外房屋買賣))之日起生效。
第十七條本合同連同附表共_____頁,一式_____份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,_____各執(zhí)一份,均具有同等效力。
甲方(簽章):
乙方(簽章):
甲方代理人(簽章):
乙方代理人(簽章):
___年___月___日___年___月___日簽于_____簽于_____
商業(yè)門店房買賣合同 篇18
出賣人(以下簡稱甲方):_________________
法定代表人:__________
聯(lián)系電話:________
注冊地址:___________
郵政編碼:__________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_______________________
開戶行:_____________
帳號:_____________
委托代理人(房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)):_____________
法定代表人:__________
聯(lián)系電話:_________
注冊地址:____________
郵政編碼:_________
營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________________
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)資格證書編號:_____________
開戶行:__________
帳號:_______________
買受人(以下簡稱乙方):______________________
國籍/法定代表人:_____
身份證(護(hù)照)/營業(yè)執(zhí)照號碼:_____
地址:_____________
郵政編碼:_____________
聯(lián)系電話:_________________________________
委托代理人:_______________________________
國籍/法定代表人:________
身份證(護(hù)照)/營業(yè)執(zhí)照號碼:___
地址:____________
郵政編碼:______________
聯(lián)系電話:_____________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等、自愿、公平、誠實信用、守法的原則,經(jīng)協(xié)商一致,達(dá)成如下條款:
第一條房屋情況
該房屋銷售許可證號:____房屋座落:_____區(qū)、縣__路、道、街_____。設(shè)計用途_____,建筑結(jié)構(gòu)_____,建筑層數(shù)為_____層。建筑面積_____平方米,其中:套內(nèi)建筑面積_____平方米,公共部分分?jǐn)偨ㄖ娣e____平方米。
房屋平面圖見附件一,房屋抵押、租賃等情況見附件二。
房屋土地來源為:_____。以出讓方式取得土地使用權(quán)的,土地使用年限為____年,自____年____月____日至___年___月___日止。
第二條房屋價款
房屋銷售按建筑面積計算,每平方米價格為____元(幣種:___),價款為_______元,計_____(大寫)。
第三條房屋交付日期
房屋竣工,經(jīng)驗收合格后,方可交付;未經(jīng)驗收或驗收不合格的,不得交付。
甲方于_____年____月____日前,將房屋交付乙方。如遇不可抗力,不能履行合同,雙方同意按下列第____種方式處理:
1、變更合同
2、解除合同
第四條乙方付款形式及付款時間
乙方按下列第種形式付款:
1、一次性付款。
2、分期付款。
3、其他方式。
第五條甲方逾期交付房屋的處理
除遇不可抗力外,甲方如未按本合同第三條約定日期交付房屋,逾期在_____日內(nèi)的,乙方有權(quán)向甲方追究已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,乙方有權(quán)按照下述的第_______種約定,追究甲方違約責(zé)任:
1、合同繼續(xù)履行。甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付房屋之日次日起至實際交付房屋之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按房屋價款的萬分之_____向乙方支付違約金。
2、解除合同。甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付房屋之日次日起至甲方退還乙方已付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,甲方還應(yīng)每日按房屋價款的萬分之_____向乙方支付違約金。乙方的實際損失超過甲方支付的違約金時,甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六條乙方逾期付款的處理
乙方如未按本合同第四條約定日期付款,逾期在_______日內(nèi)的,甲方有權(quán)追究乙方逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。
如超過上述約定期限的,甲方有權(quán)按照下述的第_______種約定,追究乙方違約責(zé)任:
1、合同繼續(xù)履行。乙方應(yīng)支付逾期付款及其利息,利息自合同約定乙方應(yīng)付款之日次日起至實際付款之日止,按銀行同期貸款利率計算。此外,乙方還應(yīng)每日按房屋價款的萬分之_____向甲方支付違約金。
2、解除合同。乙方應(yīng)按房屋價款的萬分之_____向甲方支付違約金。
第七條房屋建筑面積與銷售建筑面積差異的處理
房屋建筑面積以房屋所有權(quán)證記載面積為法定依據(jù)。房屋建筑面積與甲方銷售面積差異不超過±3%(包括±3%)的,每平方米價格保持不變,房屋價款按房屋建筑面積與銷售面積的差異多退少補(bǔ)。
面積差異超過±3%的,雙方約定如下:
第八條房屋質(zhì)量及保修責(zé)任
甲方交付的房屋的'質(zhì)量和設(shè)備等應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定和甲方的(見附件三),未達(dá)到國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)和的,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
在乙方正常情況下,甲方應(yīng)按照《__市房屋住宅質(zhì)量保證書》的規(guī)定履行保修責(zé)任。因乙方擅自拆改造成損壞的,甲方不承擔(dān)責(zé)任。
第九條房屋配套設(shè)施運(yùn)行的約定
下列配套設(shè)施運(yùn)行日期約定如下:
1、上水_________________________。
2、下水________________________。
3、供電________________________。
4、燃?xì)?氣源種類)_______________。
5、暖氣________________________。
上述配套設(shè)施未按約定日期運(yùn)行的,甲方應(yīng)在日內(nèi)采取撲救措施,并賠償乙方損失;超過上述約定期限的,甲方應(yīng)賠償損失,并且每項還應(yīng)按房屋價款的____%向乙方支付違約金。
第十條房屋設(shè)計變更的約定
甲方未征得乙方同意,不得擅自變更房屋的房屋設(shè)計和環(huán)境布局(見附件四)。確需變更的,甲方應(yīng)自設(shè)計變更方案確定之日起___日內(nèi)與乙方協(xié)商。
乙方同意變更的,雙方訂立補(bǔ)充合同。
乙方不同意變更,或甲方擅自變更的,乙方有權(quán)解除合同。解除合同的,甲方應(yīng)退還乙方已付款、支付已付款的利息,利息自乙方付款之外,甲方還應(yīng)按房屋價款的___%向乙方支付違約金。
第十一條房屋交接
房屋交付時,甲方應(yīng)書面通知乙方辦理房屋交接手續(xù),提供《天津市商品住宅質(zhì)量保證書》和《天津市商品住宅使用說明書》,交接房屋鑰匙。
第十二條房屋產(chǎn)權(quán)登記
房屋竣工驗收合格后,甲方須在30日內(nèi)辦理房屋所有權(quán)初始登記。初始登記完畢后,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記。
甲方未按時辦理房屋所有權(quán)初始登記或未協(xié)助乙方辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
第十三條物業(yè)管理
關(guān)于物業(yè)管理的服務(wù)內(nèi)容和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等,按有關(guān)規(guī)定由乙方與物業(yè)管理企業(yè)訂立物業(yè)管理合同。
第十四條產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛的約定
甲方保證在交付房屋時,無產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛。如存在產(chǎn)權(quán)糾紛和債權(quán)債務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條爭議處理
本合同發(fā)生爭議,甲乙雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成時,按下列第____種方式處理:
1、向_____________仲裁委員會申請仲裁;
2、向人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
本合同未盡事宜,甲乙雙方另行訂立補(bǔ)充合同(見附件五)。
附件一至附件五均為本合同不可分割的部分,具有同等效力。
第十七條合同份數(shù)
本合同連同附件共______,一式五份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,備案機(jī)關(guān)存留一份,其他二份備用,具有同等效力。
第十八條合同生效
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。當(dāng)事人另有約定的,按照其約定。
甲方:_________________
乙方:_________________
_________________年_________________月_________________日
_________________年_________________月_________________日
委托代理人:_________________
代理人:_________________
_________________年_________________月_________________日
_________________年_________________月_________________日
商業(yè)門店房買賣合同 篇19
原告:_________,性別:____,____族,生于________年____月____日,住址:_____________________,身份證號:_____________________,聯(lián)系電話:_________________。
被告:___________公司,住所地:___________,電話:____________________。法定代表人:__________________,電話:________________________。
訴訟請求:風(fēng)險提示:訴訟請求必須具體﹑明確,該寫的一定要寫,因為其事關(guān)法院審查的范圍。但千萬不可不加思考地亂要求,如果無相應(yīng)的證據(jù)來支持你的主張,勢必遭到敗訴的后果,通常還會因此而向法院支付相應(yīng)的訴訟費(fèi)。另外,訴訟請求應(yīng)提出具體的數(shù)額,不能籠統(tǒng)地說賠償原告的一切損失之類。雖然這是沒有爭議的,但并不等于在提出訴訟請求時多多益善,比較切合實際的請求數(shù)額,不僅可以減收訴訟成本,降低訴訟風(fēng)險,而且有利于法院的調(diào)解和雙方當(dāng)事人的和解,減少訟累。
一、確認(rèn)原告_________與被告_________簽訂房屋買賣的合同無效。
二、要求被告返還購房款___元及利息。
三、本案訴訟費(fèi)及其他與訴訟有關(guān)的費(fèi)用由被告承擔(dān)。事實與理由風(fēng)險提示:訴狀是個利劍,挑起戰(zhàn)爭。如果沒有寫好,那么勢必倒過來傷到自己。因此,要擺事實,講明道理,引用有關(guān)法律和政策規(guī)定,為訴訟請求的合法性提供充足的依據(jù)。擺事實,是要把雙方當(dāng)事人的法律關(guān)系,發(fā)生糾紛的原因、經(jīng)過和現(xiàn)狀,特別是雙方爭議的焦點(diǎn),實事求是地寫清楚。講道理,是要進(jìn)行分析,分清是非曲直,明確責(zé)任,并援引有關(guān)法律條款和政策規(guī)定。________年____月____日,原告_________與被告___公司簽訂房屋買賣合同,合同內(nèi)容約定:原告購買被告___________公司將要建設(shè)的商品房,房屋總價款為___元,被告應(yīng)于________年____月____日將房屋交付原告使用。原告方按合同內(nèi)容履行了支付價金義務(wù),但是被告方____________公司卻以各種理由推辭,不履行合同。后經(jīng)查得知:被告___________公司所預(yù)售給原告的商品房至今仍未取得房屋預(yù)售許可證,并未建成。被告____________公司的欺詐行為為違約行為,嚴(yán)重侵害了原告的合法權(quán)益。綜上所述,為維護(hù)原告的合法權(quán)益,現(xiàn)依據(jù)《民法典》、《中華人民共和國民事訴訟法》及其它相關(guān)法律的規(guī)定向貴院提起訴訟,望貴院明察,判如所請。此致______人民法院起訴人:________年____月____日風(fēng)險提示:提起民事訴訟的原告負(fù)有舉證責(zé)任,要能夠舉出證明案情事實,支持自己訴訟主張的各種證據(jù)等等。注意,列書證,要附上原件或復(fù)制件,如系摘錄或抄件,要如實反映原件本意,切忌斷章取義、并應(yīng)注明材料的出處;列舉物證,要寫明什么樣的物品,在什么地方由誰保存著;列舉證人,要寫明證人的姓名、住址,他能證明什么問題等。另外,證據(jù)和證據(jù)來源,雖然法律規(guī)定必須提交,但提交時的說明應(yīng)能簡就簡,盡可能在法律許可的范圍內(nèi)保留自己的殺手锏,在庭審辯論中占據(jù)主動。
商業(yè)門店房買賣合同 篇20
甲方(賣方) :
乙方(買方) :
根據(jù)《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,買賣雙方在平等、自愿、公平、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就本合同所涉房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓事宜,達(dá)成如下協(xié)議:
第一條 房屋基本情況
賣方所轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)(下稱該房地產(chǎn))坐落于:房產(chǎn)權(quán)證號:土地使用權(quán)證號:房屋登記建筑面積為:153.01平方米,套內(nèi)建筑面積為:124.93平方米。該房地產(chǎn)約定交付的附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品等在簽訂本協(xié)議前,已經(jīng)雙方現(xiàn)場確認(rèn),均無異議。
第二條 房屋產(chǎn)權(quán)狀況
賣方承諾,該房地產(chǎn)沒有租約,沒有設(shè)定抵押也未被查封,不存在權(quán)屬爭議,不存在共有人,賣方對該房地產(chǎn)享有完全的處分權(quán)。
第三條 轉(zhuǎn)讓價款及稅費(fèi)承擔(dān)
該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為人民幣:壹佰陸拾捌萬元正 (小寫:1680000.00元)。雙方約定,由買方承擔(dān)辦理相關(guān)過戶手續(xù)的費(fèi)用和雙方按規(guī)定應(yīng)繳納的一切稅、費(fèi)。
第四條 付款方式
買方分三次付清全部房款。第一次:買方于本合同簽訂之日向賣方支付房屋總價款的百分之三十,即504000元;第二次:買方于雙方共同向房地產(chǎn)主管部門遞交房地產(chǎn)過戶資料后7日內(nèi)支付房屋總價款的百分之二十,即336000元;第三次:買方于領(lǐng)取房地產(chǎn)權(quán)證的同時支付剩余百分之五十的房價款,即840000元。
第五條 房地產(chǎn)交付
賣方應(yīng)當(dāng)于買方付清全部房價款之日將該房地產(chǎn)交付買方,并履行下列手續(xù):
1、賣方應(yīng)將交付前產(chǎn)生的水費(fèi)、電費(fèi)、煤氣費(fèi)、電話費(fèi)、有線電視費(fèi)、物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用結(jié)清,買賣雙方共同對該房地產(chǎn)及附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品等事項進(jìn)行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù),并辦理交接手續(xù);
2、交付該房地產(chǎn)鑰匙。
第六條 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移登記
買賣雙方須在簽訂本合同后10日內(nèi),共同向房地產(chǎn)權(quán)登記機(jī)關(guān)申請辦理轉(zhuǎn)移登記手續(xù),賣方應(yīng)按照行政機(jī)關(guān)的登記手續(xù)要求積極協(xié)助。
第七條 附著于該房地產(chǎn)之上的戶口
如該房地產(chǎn)附著有賣方戶口,基于保證買方辦理房產(chǎn)過戶登記后,應(yīng)享有完全的處分權(quán),賣方保證于收到本合同簽訂之日起30日內(nèi)遷出,逾期則以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之五向買方支付違約金。
第八條 違約責(zé)任
1、買方逾期付款的,賣方有權(quán)要求買方以未付款項為基數(shù),按日萬分之五支付違約金,逾期達(dá)30日以上的,賣方有權(quán)解除合同。
2、除本合同另有約定外,賣方未按合同約定的期限將該房地產(chǎn)交付買方,自約定的交付期限屆滿次日起至實際交付日止,賣方以該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓總價款為基數(shù)按日萬分之五向買方支付違約金,逾期達(dá)30日以上的,買方有權(quán)解除合同。
3、任何一方不履行本合同約定義務(wù),致合同目的不能實現(xiàn),守約方有權(quán)要求對方支付該房地產(chǎn)總價款百分之10%的違約金。
第九條 不可抗力
因不可抗力不能履行本合同的,根據(jù)不可抗力的影響,部分或者全部免除責(zé)任,但法律另有規(guī)定的除外。因不可抗力不能按照約定履行合同的一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時告知另一方當(dāng)事人,并自不可抗力結(jié)束之日起15日內(nèi)向另一方提供證明。
第十條 法律適用與糾紛解決
因本合同發(fā)生糾紛,由買賣雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,依據(jù)中華人民共和國法律,向房地產(chǎn)所在地法院提起訴訟。
第十一條 其他
1、本合同一式4份,賣方1份,買方1份,其他交有關(guān)部門,均具同等法律效力。
2、本合同自買賣雙方簽署后立即生效。
甲方(賣方) :
乙方(買方) :
_________年____月____日
商業(yè)門店房買賣合同 篇21
引導(dǎo)語:買賣合同是雙方民事法律行為。今天,小編為大家整理了關(guān)于住宅商業(yè)房買賣合同范本,歡迎閱讀與參考! 住宅商業(yè)房買賣合同 立合同人 以下簡稱 賣 方: 甲 方: 買 方: 乙 方: 經(jīng)充分協(xié)商,甲乙雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、 甲方自愿將下列房屋賣給乙方所有,并已收取乙方購房定金人民幣(大寫)_________!
1、房屋狀況(請按《房屋所有權(quán)證》填寫)
2、該房屋的所有權(quán)證號為:__________;國有土地使用權(quán)證號為:__________!
3、該房屋的.土地使用權(quán)取得方式a;adc;:出讓( )、劃撥( )本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓!
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣(______)______元, 大寫:___佰____拾___萬___仟 ___佰____拾____元整,乙方在________年____月____日前分____次付清,付款方式:__________。 乙方支付房款具體約定為:
1、于_____前,支付甲方房款;
2、于_____前,支付甲方房款;
3、____________________!
三、甲方于________年____月____日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費(fèi)用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收!
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況如實告知乙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、情況均已知悉,并無任何異議!
五、甲方將戶口于________年____月____日前從該房屋遷出!
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清楚,若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償!
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起____日內(nèi)雙倍返還定金給乙方。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn),每逾期____日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之 的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的契稅由____方承擔(dān),營業(yè)稅由____方承擔(dān),印花稅由____方承擔(dān),個人所得稅由____方承擔(dān),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費(fèi)由____方承擔(dān)。其它稅費(fèi)約定情況:
九、本合同在履行中若發(fā)生爭議,雙方應(yīng)采取協(xié)商辦法解決。協(xié)商不成,任何一方均可向有管轄權(quán)的人民法院起訴!
十、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。本合同未盡事項,可另行議定,其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)雙方簽章后與本契約具有同等效力! ∈
一、本合同一式叁份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,市房地產(chǎn)交易管理部門一份。 十
二、甲乙雙方約定隨之轉(zhuǎn)讓的附屬裝修設(shè)施為 十
三、其它約定事項: 甲方(簽章): _____乙方(簽章):_____ 共有權(quán)人:_____ 地址:____ 地址:_______ 聯(lián)系電話:___ 聯(lián)系電話:_____ ________年____月____日
商業(yè)門店房買賣合同 篇22
出賣人向買受人出售其依法開發(fā)建設(shè)的房屋,雙方當(dāng)事人根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等法律、法規(guī)的規(guī)定,就實現(xiàn)以商品房屋占有的交接和所有權(quán)的轉(zhuǎn)移登記為主要目的的商品房買賣相關(guān)內(nèi)容,在平等、自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商達(dá)成以下一致意見,簽訂本商品房買賣合同(以下簡稱本合同)。
第一章合同當(dāng)事人
出賣人:
通訊地址:
郵政編碼:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
企業(yè)資質(zhì)證書號:
法定代表人:聯(lián)系電話:
委托代理人:聯(lián)系電話:
委托銷售經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu):
通訊地址:
郵政編碼:
營業(yè)執(zhí)照注冊號:
經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)備案證明號:
法定代表人:聯(lián)系電話:
買受人:
【法定代表人】【負(fù)責(zé)人】:
【國籍】【戶籍所在地】:
證件類型:【居民身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照】【民辦非企業(yè)登記證書】【軍人證件】
證件號碼:
出生日期:______年______月_______日,性別:
通訊地址:
郵政編碼:聯(lián)系電話:
【委托代理人】【法定代理人】:
【國籍】【戶籍所在地】:
證件類型:【居民身份證】【護(hù)照】【營業(yè)執(zhí)照】【民辦非企業(yè)登記證書】【軍人證件】
證件號碼:
出生日期:______年______月_______日,性別:
通訊地址:
郵政編碼:聯(lián)系電話:
(買受人為多人時,可相應(yīng)增加)
第二章商品房基本狀況
第一條商品房項目建設(shè)依據(jù)
(一)出賣人以【出讓】方式取得坐落于地塊的建設(shè)用地使用權(quán)。該地塊【國有土地使用證號】為,土地使用權(quán)面積為平方米。
(二)買受人購買的商品房(以下簡稱該商品房)所占用的土地規(guī)劃用途為,土地使用權(quán)終止日期為______年______月_______日。
(三)簽訂本合同時,出賣人經(jīng)批準(zhǔn)在上述地塊上建設(shè)的該商品房所在建筑區(qū)劃的核準(zhǔn)名稱為,規(guī)劃的容積率,規(guī)劃的綠地率。
建設(shè)用地規(guī)劃許可證號為:;
建設(shè)工程規(guī)劃許可證號為:;
建筑工程施工許可證號為:;
建設(shè)工程施工合同約定的開工日期為:;
建設(shè)工程施工合同約定的竣工日期為:。
第二條訂立本合同時,受托為本建筑建設(shè)與服務(wù)的單位:
工程勘察單位:;
工程監(jiān)理單位:;
工程設(shè)計單位:;
房屋面積測繪單位:;
工程施工總承包單位:;
裝修實施單位:;
前期物業(yè)服務(wù)單位:。
第三條商品房預(yù)售依據(jù)
該商品房已由批準(zhǔn)預(yù)售,預(yù)售許可證號為。
第四條商品房基本情況
(一)該商品房為預(yù)售許可證號下第【幢】【座】
單元層號。房屋竣工后,如房號發(fā)生改變,以房屋登記的房號為準(zhǔn),但不影響該商品房的特定位置。
該商品房所在建設(shè)工程規(guī)劃總平面圖、建筑區(qū)劃劃分情況公示于商品房銷售現(xiàn)場。
關(guān)于該商品房在所在樓棟的平面位置示意圖的具體說明,見附件一。
(二)簽訂本合同時,該商品房的規(guī)劃用途為【住宅】【辦公】【商業(yè)】【車位】。
(三)該商品房所在建筑物的主體結(jié)構(gòu)為,建筑總層數(shù)為層,其中地上層,地下層。
(四)該商品房層高為米,有個陽臺,其中個陽臺為封閉式,個陽臺為非封閉式,陽臺是否封閉以規(guī)劃設(shè)計文件為準(zhǔn)。
該商品房的戶型平面圖,見附件一。
(五)該商品房的預(yù)測建筑面積共平方米,其中套內(nèi)建筑面積平方米,分?jǐn)偟墓灿薪ㄖ娣e平方米;出賣人在銷售現(xiàn)場公示該商品房所在樓棟的建筑面積預(yù)測報告。
該商品房共用部位、共用設(shè)施設(shè)備構(gòu)成,見附件二。
第五條抵押情況
與該商品房有關(guān)的抵押情況為【抵押】【未抵押】。
抵押類型:,抵押人:,
抵押權(quán)人:,抵押登記機(jī)構(gòu):,
抵押登記日期:,債務(wù)履行期限:。
抵押類型:,抵押人:,
抵押權(quán)人:,抵押登記機(jī)構(gòu):,
抵押登記日期:,債務(wù)履行期限:。
抵押權(quán)人同意該商品房轉(zhuǎn)讓的證明及關(guān)于抵押的相關(guān)約定,見附件三。
第六條房屋權(quán)利狀況承諾
(一)出賣人對該商品房出售前享有合法權(quán)利;
(二)該商品房沒有出售給除本合同買受人以外的其他人;
(三)該商品房沒有被司法查封;
(四)該商品房除本合同第五條情形外沒有其他限制轉(zhuǎn)讓的情況;
(五) ;
(六)。
第七條該商品房權(quán)利狀況與本合同第六條不符,導(dǎo)致不能完成本合同房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人支付【已付房價款一倍】【買受人全部損失】的賠償金。
第三章商品房價款
第八條計價方式與價款
出賣人與買受人按照下列第種方式計算該商品房價款:
(一)按照套內(nèi)建筑面積計算,該商品房單價為每平方米(幣種)
元,總價款為(幣種)元(大寫元整)。
(二)按照建筑面積計算,該商品房單價為每平方米(幣種)元,總價款為(幣種)元(大寫元整)。
(三)按照【套(基本單元)】【幢】計算,該商品房總價款為(幣種)元(大寫元整)。
(四)按照計算,該商品房總價款為(幣種)元(大寫元整)。
第九條付款方式及期限
(一)簽訂本合同前,買受人已向出賣人支付款項(幣種)元(大寫元整),該款項于【本合同簽訂】【支付首付款】時【抵作】商品房價款。
(二)買受人采取下列第種方式付款:
1.一次性付款。買受人在______年______月_______日前支付該商品房全部價款。
2.分期付款。買受人在______年______月_______日前分期支付該商品房全部價款;其中,買受人于______年______月_______日前首期支付該商品房全部價款的%,金額(幣種)元(大寫元整);買受人于______年______月_______日前第二期支付該商品房全部價款的%,金額(幣種)元(大寫元整);買受人于______年______月_______日前第三期支付該商品房全部價款的%,金額(幣種)元(大寫元整);。
3.貸款方式付款:【公積金貸款】【商業(yè)貸款】。買受人于年
月日前支付首期房價款(幣種)元(大寫元整),占全部房價款的%;余款(幣種)元(大寫元整)向(貸款機(jī)構(gòu))申請貸款支付。
4.其他方式:
關(guān)于該商品房價款的計價方式、總價款、付款方式及期限的具體約定,見附件四。
第十條逾期付款的處理
(一)除不可抗力外,買受人未按照本合同約定時間付款的,雙方同意按照下列第種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在日之內(nèi),買受人按日計算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之的違約金。
(2)逾期超過日(該期限與本條第(一)款第1項第(1)目中的期限相同)后,出賣人有權(quán)解除合同。出賣人解除合同的,書面通知買受人。買受人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)按照累計應(yīng)付款的%向出賣人支付違約金,同時,出賣人退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分)。
出賣人不解除合同的,買受人按日計算向出賣人支付逾期應(yīng)付款萬分之(該比率不低于本條第(一)款第1項第(1)目中的比率)的違約金。
本條所稱逾期應(yīng)付款是指依照本合同第九條及附件四約定的到期應(yīng)付款與該期實際已付款的差額;采取分期付款的,按照相應(yīng)的分期應(yīng)付款與該期的實際已付款的差額確定。
2.
(二)因不可歸責(zé)于買賣雙方的原因,未能訂立商品房擔(dān)保貸款合同并導(dǎo)致商品房買賣合同不能繼續(xù)履行的,雙方可以解除合同。解除合同的,出賣人退還買受人已付購房款本金及其利息或者定金。不解除合同的,雙方于日內(nèi)達(dá)成新的房價款支付協(xié)議,合同繼續(xù)履行。
第十一條預(yù)售款監(jiān)管
(一)出售該商品房的全部房價款專戶存入預(yù)售資金監(jiān)管賬戶,專項用于本工程建設(shè)。
(二)該商品房的預(yù)售資金監(jiān)管機(jī)構(gòu)為,預(yù)售資金監(jiān)管賬戶名稱為,賬號為。
第四章規(guī)劃、設(shè)計變更
第十二條規(guī)劃、設(shè)計變更
(一)出賣人按照批準(zhǔn)的規(guī)劃、設(shè)計建設(shè)商品房。該商品房銷售后,出賣人不擅自變更規(guī)劃、設(shè)計。
(二)經(jīng)規(guī)劃部門批準(zhǔn)的規(guī)劃變更、設(shè)計單位同意的設(shè)計變更導(dǎo)致該商品房的結(jié)構(gòu)形式、戶型、空間尺寸、朝向變化,以及出現(xiàn)本合同當(dāng)事人約定的其他影響商品房質(zhì)量或者使用功能情形的,出賣人在變更確立之日起10日內(nèi)書面通知買受人。
(三)買受人有權(quán)在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)做出是否解除合同的書面答復(fù)。買受人在通知到達(dá)之日起15日內(nèi)未作書面答復(fù)的,視同接受規(guī)劃、設(shè)計變更以及由此引起的房價款的變更。
第十三條出賣人未在本合同第十二條第(二)款約定期限內(nèi)書面通知買受人的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息;同時,出賣人按照全部房價款的%向買受人支付違約金。
買受人不解除合同的,有權(quán)要求出賣人賠償由此造成的損失,雙方約定如下:
第五章面積差異處理
第十四條面積差異處理
(一)該商品房交付時,出賣人向買受人出示該房屋建筑面積測繪報告,并向買受人提供該商品房的面積實測數(shù)據(jù)(以下簡稱實測面積)。實測面積與本合同第四條第(五)款載明的預(yù)測建筑面積發(fā)生誤差的,買賣雙方同意按照下列第
種方式處理:
1.根據(jù)本合同第八條第(一)款按照套內(nèi)建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
(1)套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)的,據(jù)實結(jié)算房價款;
(2)套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超出3%時,買受人有權(quán)解除合同。
買受人選擇解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。
買受人選擇不解除合同的,實測套內(nèi)建筑面積大于預(yù)測套內(nèi)建筑面積時,套內(nèi)建筑面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補(bǔ)足;超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人所有。實測套內(nèi)建筑面積小于預(yù)測套內(nèi)建筑面積時,套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
2.根據(jù)本合同第八條第(二)款按照建筑面積計價的約定,雙方同意按照下列原則處理:
(1)建筑面積、套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值均在3%以內(nèi)(含3%)的,根據(jù)實測建筑面積結(jié)算房價款;
(2)建筑面積、套內(nèi)建筑面積誤差比絕對值其中有一項超出3%時,買受人有權(quán)解除合同。
買受人選擇解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。
買受人選擇不解除合同的,實測建筑面積大于預(yù)測建筑面積時,建筑面積誤差比在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由買受人補(bǔ)足,超出3%部分的房價款由出賣人承擔(dān),產(chǎn)權(quán)歸買受人所有。實測建筑面積小于預(yù)測建筑面積時,建筑面積誤差比絕對值在3%以內(nèi)(含3%)部分的房價款由出賣人返還買受人;建筑面積誤差比絕對值超出3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。
3.因規(guī)劃、設(shè)計變更造成面積差異,買賣雙方不解除合同的,簽署補(bǔ)充協(xié)議。
4.根據(jù)本合同第八條第(三)款按照【套(基本單元)】【幢】計價的,出賣人承諾在房屋平面圖中標(biāo)明詳細(xì)尺寸,并約定誤差范圍。該商品房交付時,套型與設(shè)計圖紙一致,相關(guān)尺寸也在約定的誤差范圍內(nèi),維持總價款不變;套型與設(shè)計圖紙不一致或者相關(guān)尺寸超出約定的誤差范圍,買賣雙方約定:【退房】【重新約定總價款】。買受人退房的,由出賣人承擔(dān)違約責(zé)任。
第六章交付條件與交付手續(xù)
第十五條商品房交付條件
(一)該商品房交付給買受人時符合下列第1、2、項所列條件:
1.該商品房已取得【建設(shè)工程竣工驗收備案證明文件】【建設(shè)工程竣工驗收合格證明】;
2.該商品房已取得房屋面積實測報告書;
(二)該商品房為住宅的,出賣人還需提供《住宅使用說明書》、《住宅質(zhì)量保證書》《住宅工程質(zhì)量分戶驗收結(jié)果表》。
第十六條該商品房基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和相關(guān)公共設(shè)施的交付使用條件
(一)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備
1.供水、排水:交付時供水、排水配套設(shè)施齊全,并與城鎮(zhèn)公共供水、排水管網(wǎng)連接。使用自建設(shè)施供水的,供水的水質(zhì)符合國家規(guī)定的飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),雨、污水排放納入城鎮(zhèn)雨、污水排放管網(wǎng);
2.供電:交付時納入城鎮(zhèn)供電網(wǎng)絡(luò)并正式供電;
3.燃?xì)猓航桓稌r完成室內(nèi)燃?xì)夤艿赖姆笤O(shè),并與城鎮(zhèn)燃?xì)夤芫W(wǎng)連接,保證燃?xì)夤⿷?yīng);
4.電話通信:交付時線路敷設(shè)到戶;
5.有線電視:交付時線路敷設(shè)到戶;
6.寬帶網(wǎng)絡(luò):交付時線路敷設(shè)到戶。
以上第1、2項由出賣人負(fù)責(zé)安裝、辦理開通手續(xù)并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用;第3、4、5、6項由出賣人負(fù)責(zé)安裝并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用,買受人自行辦理開通手續(xù)。
(二)公共服務(wù)及其他配套設(shè)施(以建設(shè)工程規(guī)劃許可為準(zhǔn))
1.規(guī)劃的綠地率:______年______月_______日達(dá)到;
2.規(guī)劃的非市政道路:______年______月_______日達(dá)到;
3.規(guī)劃的車位、車庫:______年______月_______日達(dá)到;
4.規(guī)劃的物業(yè)服務(wù)用房:______年______月_______日達(dá)到;
5.配置的電梯、消防、安防等設(shè)備設(shè)施:______年______月_______日達(dá)到;
6.【規(guī)劃的醫(yī)療衛(wèi)生用房】:______年______月_______日達(dá)到;
7.【規(guī)劃的幼兒園】:______年______月_______日達(dá)到;
8.【規(guī)劃的學(xué)!浚篲_____年______月_______日達(dá)到;
關(guān)于本項目內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和相關(guān)公共設(shè)施的具體約定,見附件五。
第十七條基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備和相關(guān)公共設(shè)施未達(dá)到交付使用條件的違約責(zé)任
該商品房交付給買受人時,未達(dá)到本合同第十六條第(一)款約定交付使用條件的,買賣雙方同意按下列第種方式處理:
1.第1、2、3項在約定交付日未達(dá)到交付條件的,出賣人按照本合同第十九條的約定承擔(dān)逾期交付責(zé)任;第4項未按時達(dá)到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付(幣種)元(大寫元整)的違約金;第5項未按時達(dá)到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付(幣種)
元(大寫元整)的違約金;第6項未按時達(dá)到交付使用條件的,出賣人按日向買受人支付(幣種)元(大寫元整)的違約金。
(二)該商品房交付給買受人時,未達(dá)到本合同第十六條第(二)款約定交付使用條件的,買賣雙方同意按照以下方式處理:
第1項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第2項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第3項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第4項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第5項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第6項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第7項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第8項未按時達(dá)到交付使用條件的,;
第9項未按時達(dá)到交付使用條件的,。
第十八條交付時間和手續(xù)
(一)出賣人在______年______月_______日前向買受人交付該商品房。
有以下原因之一需要延期交付該商品房的,出賣人書面通知買受人:
不可抗力;
(二)該商品房達(dá)到本合同第十五條、第十六條約定的交付條件后,出賣人在交付日期屆滿前日,書面通知買受人查驗房屋的時間、辦理交接手續(xù)的時間、地點(diǎn)以及應(yīng)當(dāng)攜帶的證件材料。
買受人在出賣人書面通知的時間和地點(diǎn)辦理該商品房的交接手續(xù)。買受人無法在出賣人通知的交付期限內(nèi)辦理該商品房交接手續(xù)的,可以書面委托代理人代為辦理該商品房的交接手續(xù)。買受人未收到前述交接通知的,以本合同約定的交付日期屆滿之日為辦理交接手續(xù)的起始時間,以該商品房所在地為辦理交接手續(xù)的地點(diǎn)。
(三)買賣雙方交接該商品房時,出賣人向買受人出示滿足本合同第十五條約定的證明文件。出賣人不出示證明文件或者出示的證明文件不齊全,不能滿足本合同第十五條約定條件的,買受人有權(quán)拒絕接收,由此產(chǎn)生的逾期交付責(zé)任由出賣人承擔(dān),并按照本合同第十九條處理。
(四)交接程序
買賣雙方同意按下列流程辦理該商品房的交接手續(xù):
1.核實買受人身份。出賣人在向買受人交付該商品房時,核驗買受人身份(包括多個買受人);買受人本人因故不能親自到場而委托他人代為辦理的,出賣人核驗買受人的書面委托、代理人的身份證明。
2.查驗房屋狀況。買受人有權(quán)對該商品房進(jìn)行查驗,出賣人不以繳納相關(guān)稅費(fèi)或者簽署物業(yè)服務(wù)契約作為買受人查驗和辦理交接手續(xù)的前提條件。買受人自行或委托第三方查驗該商品房時,出賣人予以配合,并與買受人或其委托的第三方對房屋查驗情況予以書面記錄。
3.確認(rèn)房屋建筑面積及相關(guān)費(fèi)用結(jié)算。出賣人與買受人依據(jù)本合同第十四條的約定確認(rèn)房屋建筑面積,并結(jié)算實測面積差異產(chǎn)生的費(fèi)用。
4.辦理房屋占有、使用的交接手續(xù)。出賣人與買受人辦理完前述手續(xù)后,出賣人向買受人轉(zhuǎn)交房屋鑰匙、用電卡、等,雙方簽署房屋交接單、等資料,完成該商品房的交接手續(xù)。該商品房為住宅的,出賣人按買受人購買的【套】【幢】發(fā)放《住宅質(zhì)量保證書》和《住宅使用說明書》及《住宅工程質(zhì)量分戶驗收結(jié)果表》;《住宅使用說明書》除對合理使用住宅有提示外,設(shè)施、設(shè)備的生產(chǎn)廠家另有說明書的,一并附上。
(五)修復(fù)
買受人查驗的該商品房存在下列除地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)以外的其他質(zhì)量問題的,由出賣人按照有關(guān)工程和產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)自查驗次日起按以下約定時間負(fù)責(zé)修復(fù),并承擔(dān)修復(fù)費(fèi)用,修復(fù)后再行交付。
1.屋面、墻面、地面滲漏或開裂等,日內(nèi);
2.管道堵塞,日內(nèi);
3.門窗翹裂、五金件損壞,日內(nèi);
4.燈具、電器等電氣設(shè)備不能正常使用,日內(nèi);
第十九條逾期交房責(zé)任
(一)除不可抗力外,出賣人未按照本合同第十八條第(一)款約定的時間向買受人交付該商品房的,雙方同意按照下列第種方式處理:
1.按照逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)。
(1)逾期在日之內(nèi)(該期限不多于本合同第十條第(一)款第1項第(1)目中的期限),自本合同第十八條第(一)款約定的交付期限屆滿次日起至實際交付之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金(該違約金比率不低于本合同第十條第(一)款第1項第(1)目中的比率)。
(2)逾期在日(該期限與本條第(一)款第1項第(1)目中的期限相同)后,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息;同時,出賣人按照全部房價款的%向買受人支付違約金。
買受人要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金(違約金比率不低于本條第(一)款第1項第(1)目中的比率)。
(二)由于買受人原因,導(dǎo)致該商品房未按本合同第十八條第(一)款約定的時間交付的,雙方同意按照以下方式處理:
第七章商品房質(zhì)量及保修責(zé)任
第二十條商品房質(zhì)量
(一)地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)
1.出賣人承諾該商品房地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)合格,并符合國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
2.買受人對該商品房地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)質(zhì)量有異議的,可以【自行】【與出賣人共同】委托建設(shè)工程質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)重新核驗;買受人自行委托申請的,出賣人予以配合。經(jīng)檢測符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的,檢測費(fèi)用由買受人承擔(dān);經(jīng)檢測不合格的,檢測費(fèi)用由出賣人承擔(dān),買受人有權(quán)解除合同。
(1)買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
(2)買受人不解除本合同的,。
(二)其他質(zhì)量問題
1.該商品房質(zhì)量符合有關(guān)工程質(zhì)量規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和施工圖設(shè)計文件的要求。
2.發(fā)現(xiàn)除地基基礎(chǔ)和主體結(jié)構(gòu)以外的其他質(zhì)量問題的,雙方按照以下方式處理:
(1)及時更換、修理;給買受人造成損失的,出賣人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
(2)經(jīng)過更換、修理,仍然嚴(yán)重影響正常使用的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。因此而發(fā)生的檢測費(fèi)用由出賣人承擔(dān)。
買受人不解除合同的。
(三)裝飾裝修及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
1.該商品房使用合格的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備,裝置、裝修、裝飾所用材料的產(chǎn)品質(zhì)量符合國家的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及雙方約定的標(biāo)準(zhǔn)。
2.不符合前項標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)要求出賣人按照下列第(1)、
方式處理(可多選):
(1)及時更換、修理;
(2)出賣人賠償雙倍的裝飾、設(shè)備差價;
關(guān)于裝飾裝修及相關(guān)設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)的約定,見附件六。
(四)室內(nèi)空氣質(zhì)量、建筑隔聲和民用建筑節(jié)能措施
1.該商品房室內(nèi)空氣質(zhì)量符合【國家】【地方】標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)名稱:,標(biāo)準(zhǔn)文號:。
2.該商品房為住宅的,建筑隔聲情況符合【國家】【地方】標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)準(zhǔn)名稱:,標(biāo)準(zhǔn)文號:。
3.買受人對該商品房室內(nèi)空氣質(zhì)量或建筑隔聲情況有異議的,可以委托專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測,出賣人予以配合。經(jīng)檢測符合本合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,檢測費(fèi)用由買受人承擔(dān)。
經(jīng)檢測不符合本合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,檢測費(fèi)用由出賣人承擔(dān),出賣人負(fù)責(zé)整改。整改后再次檢測發(fā)生的費(fèi)用仍由出賣人承擔(dān)。因整改導(dǎo)致該商品房逾期交付的,出賣人按照本合同第十九條約定承擔(dān)逾期交付責(zé)任。整改后仍不符合標(biāo)準(zhǔn)的,買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人已付全部房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。給買受人造成損失的,由出賣人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
4.該商品房符合經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)方案的節(jié)能要求。未達(dá)到要求的,出賣人按照有關(guān)部門批準(zhǔn)方案的節(jié)能要求補(bǔ)做節(jié)能措施,并承擔(dān)全部費(fèi)用;給買受人造成損失的,出賣人承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
關(guān)于該商品房民用建筑節(jié)能措施的具體約定,見附件七。
第二十一條保修責(zé)任
(一)商品房實行保修制度。該商品房為住宅的,出賣人自該商品房交付之日起,按照《住宅質(zhì)量保證書》承諾的內(nèi)容承擔(dān)相應(yīng)的保修責(zé)任。該商品房為非住宅的,雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議詳細(xì)約定保修范圍、保修期限和保修責(zé)任等內(nèi)容。
關(guān)于保修范圍、保修期限和保修責(zé)任的約定,見附件八。
(二)下列情形,出賣人不承擔(dān)保修責(zé)任:
1.因不可抗力造成的房屋及其附屬設(shè)施設(shè)備的損害;
2.因買受人不當(dāng)使用或擅自改動結(jié)構(gòu)、設(shè)備位置和不當(dāng)裝修等造成的房屋及其附屬設(shè)施設(shè)備的損害。
(三)保修期內(nèi),買受人要求對該商品房維修的書面通知送達(dá)出賣人日內(nèi),出賣人既不履行保修義務(wù)也不提出書面異議的,買受人可以自行或委托他人進(jìn)行維修,維修費(fèi)用及維修期間造成的其他損失由出賣人承擔(dān)。
保修期內(nèi),出賣人對該商品房履行保修義務(wù)的,買受人提供必要的方便;因買受人拒絕提供方便導(dǎo)致該商品房相鄰部位受到影響的,買受人承擔(dān)相鄰權(quán)人及出賣人因此遭受的損失。
保修期內(nèi),因出賣人對商品房進(jìn)行維修,致使房屋原使用功能受到影響,給買受人造成損失的,出賣人承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二十二條質(zhì)量擔(dān)保
出賣人不按照第二十條、第二十一條約定承擔(dān)相關(guān)責(zé)任的,由承擔(dān)連帶責(zé)任。
關(guān)于質(zhì)量擔(dān)保的證明見附件九。
第二十三條質(zhì)量保險
該商品房【是】【否】購買了質(zhì)量保險,保險機(jī)構(gòu)是,保險范圍是,保險情形有,保險期限是。
關(guān)于質(zhì)量保險的證明,見附件十。
第八章合同備案與房屋登記
第二十四條預(yù)售合同登記備案
(一)出賣人自本合同簽訂之日起日(不超過30日)內(nèi)辦理商品房預(yù)售合同登記備案手續(xù),買受人在簽訂本合同之日起30日后可向當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門查詢本合同登記備案信息。
(二)本合同采用網(wǎng)上簽約并登記備案的,出賣人保持簽約文本與備案文本內(nèi)容的一致。
(三)有關(guān)預(yù)售合同登記備案的其他約定如下:
。
第二十五條預(yù)售合同登記備案的違約責(zé)任
(一)出賣人違反本合同第二十四條第(一)款約定,逾期辦理本合同登記備案的,出賣人承擔(dān)以下違約責(zé)任:
給買受人造成損失的,承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
(二)出賣人違反本合同第二十四條第(二)款約定侵犯買受人權(quán)益的,出賣人承擔(dān)以下違約責(zé)任:
第二十六條預(yù)告登記
(一)雙方于本合同登記備案之日起日內(nèi)向房屋登記機(jī)構(gòu)申請辦理該商品房預(yù)告登記。
(二)出賣人未按照前款約定與買受人申請預(yù)告登記的,買受人可以單方申請預(yù)告登記。
(三)買受人委托出賣人辦理的,及時提供規(guī)定的相關(guān)資料。出賣人在本合同登記備案之日起日內(nèi),將該商品房預(yù)告登記證明交給買受人。
第二十七條房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記
買賣雙方同意自該商品房按本合同第十八條第(一)款約定交付使用之日起
日內(nèi),共同向房屋登記機(jī)構(gòu)申請辦理該商品房的房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,并按規(guī)定承擔(dān)各自應(yīng)繳納的稅費(fèi)。
第二十八條房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記責(zé)任處理
(一)房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記違約責(zé)任
1.因出賣人的原因,買受人未能在該商品房交付之日起日內(nèi)取得該商品房的房屋所有權(quán)證書的,雙方同意按照下列第種方式處理:
(1)買受人有權(quán)解除合同。買受人解除合同的,書面通知出賣人。出賣人自解除合同通知送達(dá)之日起15日內(nèi)退還買受人全部已付房價款(含已付貸款部分),并自買受人付款之日起,按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。不解除合同的,自應(yīng)當(dāng)完成房屋所有權(quán)登記的期限屆滿之次日起至實際完成房屋所有權(quán)登記之日止,出賣人按日計算向買受人支付全部房價款萬分之的違約金。
2.因買受人怠于、遲延提交必要的登記資料、支付相應(yīng)稅費(fèi)或履行其他應(yīng)履行的房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記義務(wù)等買受人原因,導(dǎo)致房屋登記遲延的法律責(zé)任和風(fēng)險,由買受人承擔(dān)。
(二)買受人委托出賣人辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的,買受人在接到出賣人發(fā)出的房屋所有權(quán)證書領(lǐng)取通知后日內(nèi)領(lǐng)取。買受人屆滿日既不領(lǐng)取房屋所有權(quán)證書又不按照委托協(xié)議支付法定稅費(fèi)、其他約定費(fèi)用的,買受人承擔(dān)以下違約責(zé)任:
1.支付出賣人墊支的法定稅費(fèi)、其他約定費(fèi)用;
2.從通知屆滿之日起至支付法定稅費(fèi)、其他約定費(fèi)用之日止對出賣人墊支總額按照%(不低于中國人民銀行公布的同期貸款基準(zhǔn)利率)計算給付利息。
第九章前期物業(yè)服務(wù)
第二十九條前期物業(yè)服務(wù)
(一)在業(yè)主、業(yè)主大會首次選聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)之前,出賣人依法選聘本合同約定的物業(yè)服務(wù)企業(yè)提供前期物業(yè)服務(wù),前期物業(yè)服務(wù)時間從年月
日到業(yè)主、業(yè)主大會與其依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)簽訂物業(yè)服務(wù)合同生效時止。
(二)物業(yè)服務(wù)期間,物業(yè)服務(wù)費(fèi)實行包干制的,物業(yè)服務(wù)計費(fèi)方式為元/月·平方米(建筑面積)。實行酬金制的,物業(yè)服務(wù)計費(fèi)方式為。
(三)買受人同意由出賣人選聘的【前期物業(yè)服務(wù)企業(yè)】【房屋查驗機(jī)構(gòu)】代為查驗并由前期物業(yè)服務(wù)企業(yè)承接物業(yè)共用部位、共用設(shè)施設(shè)備,出賣人將共用部位、房屋共用設(shè)施設(shè)備承接查驗情況予以公示。
(四)買受人已詳細(xì)閱讀前期物業(yè)服務(wù)合同和臨時管理規(guī)約,同意由出賣人依法選聘的物業(yè)服務(wù)企業(yè)實施前期物業(yè)管理,遵守臨時管理規(guī)約;同意由業(yè)主、業(yè)主大會依法選聘或續(xù)聘物業(yè)服務(wù)企業(yè)。
前期物業(yè)服務(wù)合同、臨時管理規(guī)約,見附件十一。
第十章其他事項
第三十條建筑物區(qū)分所有權(quán)
(一)買受人對其建筑物專有部分享有占有、使用、收益和處分的權(quán)利。
(二)以下部位歸業(yè)主共有:
1.建筑物的基礎(chǔ)、承重結(jié)構(gòu)、外墻、屋頂?shù)然窘Y(jié)構(gòu)部分,通道、樓梯、大堂等公共通行部分,消防、公共照明等附屬設(shè)施、設(shè)備,避難層、設(shè)備層或者設(shè)備間等結(jié)構(gòu)部分;
2.該商品房所在建筑區(qū)劃內(nèi)的道路(屬于城鎮(zhèn)公共道路的除外)、綠地(屬于城鎮(zhèn)公共綠地或者明示屬于個人的除外)、占用業(yè)主共有的道路或者其他場地用于停放汽車的車位、物業(yè)服務(wù)用房;
(三)雙方對其他配套設(shè)施約定如下:
1.規(guī)劃的車位、車庫:;
第三十一條要約邀請與要約
出賣人發(fā)布的商品房銷售廣告和宣傳資料,為要約邀請;出賣人就商品房開發(fā)規(guī)劃范圍內(nèi)的房屋及相關(guān)設(shè)施所作的說明、允諾具體確定,并對本合同的訂立以及房屋價格的確定有重大影響的,買賣雙方均視為要約。
第三十二條房屋不利因素告知
出賣人通過【告知書】【銷售現(xiàn)場公示】向買受人告知該商品房周邊污水處理廠、垃圾處理站、220KV以上的大型變電站、化學(xué)工廠、鐵路等可能引起氣味、污染、輻射性、噪音等不利因素。
不利因素告知書,見附件十二。
第三十三條銷售承諾
(一)出賣人承諾不采取分割拆零銷售、返本銷售或者變相返本銷售的方式銷售商品房、不采取售后包租或者變相售后包租的方式銷售未竣工商品房。
(二)出賣人承諾按照規(guī)劃用途進(jìn)行建設(shè)和出售,不擅自改變該商品房使用性質(zhì),并按照規(guī)劃用途辦理房屋登記。
(三)出賣人承諾不擅自占用、處分和經(jīng)營與該商品房有關(guān)的共用部位和相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備,不改變其使用功能。
(四)出賣人在商品房銷售現(xiàn)場清晰明示商品房預(yù)售方案,并在銷售現(xiàn)場及時準(zhǔn)確公示房源的可售、認(rèn)(定)購、簽訂合同、合同登記備案、限售、抵押、查封等狀態(tài)信息。
(五)出賣人在【商品房銷售現(xiàn)場】公示該商品房所在建筑區(qū)劃內(nèi)按規(guī)劃配建的機(jī)動車位(庫)數(shù)量或配比、配置形式(地下建筑、機(jī)械、地面道路)等信息。
第三十四條出賣人未按照第三十三條的約定履行承諾的,買賣雙方同意按以下方式處理:
出賣人未履行該條第(一)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(二)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(三)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(四)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(五)項承諾的,;
出賣人未履行該條第(六)項承諾的,。
第三十五條使用承諾
買受人承諾使用該商品房期間,不擅自改變該商品房的用途、建筑主體結(jié)構(gòu)和承重結(jié)構(gòu)。
第三十六條送達(dá)
出賣人和買受人承諾在本合同中記載的通訊地址、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱均真實有效。任何根據(jù)本合同發(fā)出的文件,均采用書面形式,以【郵政快遞】【郵寄掛號信】【電子郵件】方式送達(dá)對方。任何一方變更通訊地址、聯(lián)系電話、傳真、電子郵箱的,自變更之日起日內(nèi)通知對方。變更的一方未履行通知義務(wù)導(dǎo)致送達(dá)不能的,承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
第三十七條買受人信息保護(hù)
出賣人對買受人信息負(fù)有保密義務(wù)。非因法律、法規(guī)規(guī)定或國家安全機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、紀(jì)檢、監(jiān)察、審計部門執(zhí)行公務(wù)的需要,未經(jīng)買受人書面同意,出賣人及其銷售人員和相關(guān)工作人員不得對外披露買受人信息,或?qū)①I受人信息用于履行本合同之外的其他用途。
第三十八條爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可向有關(guān)部門、行業(yè)組織、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)組織等申請調(diào)解。不愿意協(xié)商、調(diào)解,或協(xié)商、調(diào)解不成的,按照下列第種方式解決:
(一)依法向房屋所在地人民法院起訴。
(二)提交仲裁委員會仲裁。
第三十九條補(bǔ)充協(xié)議
對本合同中未約定或約定不明的內(nèi)容,雙方可根據(jù)具體情況簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。
補(bǔ)充協(xié)議中含有不合理的減輕或免除本合同中約定應(yīng)當(dāng)由出賣人承擔(dān)的責(zé)任,或不合理的加重買受人責(zé)任、排除買受人主要權(quán)利內(nèi)容的,仍以本合同為準(zhǔn)。
第四十條合同生效
本合同自雙方簽字、蓋章之日起生效。本合同的解除采用書面形式。
本合同及附件共頁,一式份,其中出賣人份,買受人份,份,份。合同附件與本合同具有同等法律效力。
出賣人(簽字、蓋章):買受人(簽字、蓋章):
【法定代表人】(簽字、蓋章):【法定代表人】(簽字、蓋章):
【委托代理人】(簽字、蓋章):【委托代理人】(簽字、蓋章):
【法定代理人】(簽字、蓋章):
簽訂時間:______年______月_______日簽訂時間:______年______月_______日
商業(yè)門店房買賣合同 篇23
甲方:_____________
住所地:_____________
乙方:_____________
身份證號:_____________
通信地址:_____________
甲乙雙方在平等自愿、友好協(xié)商的原則下,就甲方開發(fā)的位于項目的事宜,達(dá)成如下協(xié)議:____
一、乙方已選中并決定購買甲方開發(fā)_________項目的房屋一套,愿意與甲方簽訂本意向書,并同意按本意向書的與甲方簽訂正式的《商品房買賣合同》。
二、甲乙雙方同意本次認(rèn)籌僅為表明誠意和乙方的意向房源,房屋的具體價格和面積等具體情況以最終簽訂的《商品房買賣合同》為準(zhǔn)。
三、乙方確定的意向房屋建筑面積為平方米,乙方同意簽訂本意向書時向甲方支付人民幣元作為認(rèn)籌金,即可憑本意向書享有購買____家園項目中房屋一套的權(quán)利,并可根據(jù)該意向書在_____家園項目開盤時享受甲方優(yōu)先選擇房屋樓層、朝向和戶型的`權(quán)利,以及享受甲方的優(yōu)惠。
四、甲方應(yīng)當(dāng)將本意向書項下項目開盤的銷售時間十日之前通知乙方,乙方應(yīng)于開盤當(dāng)日攜帶本意向書原件、已交納認(rèn)籌金的收款憑證原件及乙方本人身份證原件至甲方售樓中心選擇具體房屋。同時乙方應(yīng)與甲方簽訂正式的《商品房買賣合同》及相關(guān)文件,并按《商品房買賣合同》支付款。乙方依據(jù)本意向書支付的認(rèn)籌金將轉(zhuǎn)為等額款。
五、乙方在本意向書中的通信地址和聯(lián)系方式均為有效,若有變更應(yīng)自變更之日24小時之內(nèi)及時通知甲方,若因乙方原因無法聯(lián)系導(dǎo)致未能按時到甲方售樓中心辦理正式手續(xù)的,逾期未辦理的視為乙方自動放棄正式意愿,甲方在合理期限后將不再為乙方保留此房源,且乙方不再享受相關(guān)優(yōu)惠政策。
六、如在甲方開盤后,因房源有限和排號等原因,經(jīng)協(xié)調(diào)乙方無合適房源可選的,甲方在十個工作日內(nèi)退還乙方認(rèn)籌金,雙方互不承擔(dān)任何責(zé)任。
七、如因不可抗力導(dǎo)致本意向書無法履行,甲乙雙方均互不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。八、本意向書僅限于乙方本人享有,不得轉(zhuǎn)讓,《商品房買賣合同》中的買受人應(yīng)當(dāng)與本意向書中的乙方一致,否則視為乙方放棄本意向書所確定享受的優(yōu)惠政策。
九、本意向書經(jīng)甲、乙雙方簽字、蓋章且乙方全額交納認(rèn)籌金之日起生效,在正式的《商品房買賣合同》生效時本意向書即時失效,乙方同意屆時將本意向書原件交還甲方。
十、本意向書一式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份,具同等法律效力。
甲方(蓋章):_____________
乙方(簽字、捺。篲____________
授權(quán)代表:_____________
______年______月______日
______年______月______日
商業(yè)門店房買賣合同 篇24
。ㄒ唬┘追接馄诮环康倪`約責(zé)任
甲方未按本合同約定將該房屋交付乙方的,按下列方式處理。
(1)逾期在7日之內(nèi),自交付期限屆滿次日起至實際交付之日止,甲方按日計算向乙方支付已付房價款萬分之五的違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過上款約定時間的,乙方有權(quán)退房。乙方退房的,甲方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起3日內(nèi)退還已付房價款,并按已付房價款金額的30 %向乙方支付違約金。乙方要求繼續(xù)履行合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同第九條約定的最后交付期限次日起至實際交付日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之五的違約金。
。ǘ┮曳接馄诟犊畹倪`約責(zé)任
乙方未按付款約定時間付款的,按照下列方式處理。
1、按逾期時間,分別處理((1)和(2)不作累加)
。1)逾期在7日之內(nèi),自約定應(yīng)付房價款期限屆滿次日起至實際支付之日止,乙方按日向甲方支付未付部分房價款萬分之五的違約金,合同繼續(xù)履行;
。2)逾期超過上款約定時間的,甲方有權(quán)解除合同。甲方解除合同的,乙方應(yīng)自解除合同通知送達(dá)之日起3日內(nèi)按累計逾期未付部分房價款金額的30 %向甲方支付違約金,甲方退還乙方全部已付房價款。甲方不解除合同的,合同繼續(xù)履行,自本合同約定的未付房價款期限次日起至實際支付未付部分房價款之日止,乙方按日向甲方支付逾期未付房價款萬分之五的`違約金。
。ㄈ┪窗醇s定辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記的違約責(zé)任
甲乙雙方未能在上述約定期限內(nèi)向房屋所在地土地房屋登記機(jī)構(gòu)申請辦理房屋權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的,雙方同意按下列方式處理:____
1、因甲方責(zé)任導(dǎo)致的,乙方有權(quán)退房;乙方退房的,甲方應(yīng)當(dāng)自退房書面通知送達(dá)之日起3日內(nèi)退還乙方全部已付房價款,并向乙方支付已付房價款30 %的違約金;乙方不退房的,自本合同第七條約定的期限屆滿次日起至實際辦理申請日止,甲方按日向乙方支付已付房價款萬分之五的違約金。
因乙方責(zé)任導(dǎo)致的,甲方有權(quán)解除本合同;甲方解除合同的,甲方應(yīng)當(dāng)自解除合同書面通知送達(dá)之日起3日內(nèi)退還乙方全部已付房價款,乙方應(yīng)當(dāng)向甲方支付已付房價款30 %的違約金;甲方不解除合同的,自本合同第七條約定的期限屆滿次日起至實際辦理申請日止,乙方按日向甲方支付已付房價款萬分之五的違約金。
商業(yè)門店房買賣合同 篇25
賣方:(以下簡稱甲方)
買方:(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》、《中華人民共和國物權(quán)法》等相關(guān)規(guī)定,經(jīng)友好協(xié)商,本著平等互利的原則,就該存量房買賣的有關(guān)事項達(dá)成一致,訂立本合同,共同遵守。
1、甲方將坐落在的房地產(chǎn)(產(chǎn)權(quán)證書號為:)出售給乙方,該房屋建筑面積平方米,儲藏室(或車庫)平方米。乙方已對甲方所出售的房地產(chǎn)做了充分了解,愿意購買該房地產(chǎn)。
2、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)的成交價格為人民幣(大寫元,小寫:元,付款方式:。
3、甲乙雙方于年月日前向房屋登記機(jī)構(gòu)申請辦理轉(zhuǎn)移登記。
4、甲方定于年月日前將上述房地產(chǎn)交付給乙方。
5、甲乙雙方約定上述房地產(chǎn)轉(zhuǎn)移登記中產(chǎn)生的費(fèi)用由方承擔(dān)。
6、本合同一式份,經(jīng)雙方簽字后即生效,未盡事宜,由雙方約定后簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方簽字:
乙方簽字:
簽訂日期:
商業(yè)門店房買賣合同 篇26
甲方:
乙方:
根據(jù)建筑法:《經(jīng)濟(jì)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),雙方在平等自愿,公平合理,互惠互利的原則下,通過協(xié)商就本宅建房工程達(dá)成如下協(xié)議。
一、建筑工程概況及要求
、俦咀≌瑸榇u混結(jié)構(gòu),四層另加土坡屋頂現(xiàn)膠面。內(nèi)外粉漏,前方為瓷磚帖面。要求乙方做到墻正縫清,內(nèi)粉刷為中級粉刷,層面平整潔,帖面經(jīng)甲方同意后方可收方。
、谀竟、模板、架子所有建筑設(shè)備都由乙方提供,甲方負(fù)責(zé)進(jìn)好材料。做到路通、水通、電通。
、郾菊_階、滴水溝、下水道、化糞池排水至出屋檐均由乙方負(fù)責(zé)施工。
④甲方負(fù)責(zé)為乙方提供場所停放設(shè)備,乙方設(shè)備須由自行保管,如有遺失甲方一概不負(fù)責(zé)。整個工程采用包工,甲方不備飯菜、煙酒。整體工程要求在_______年_______月_______號前峻工。
二、安全及付款方式
、侔踩珕栴},乙方在施工中,必須做到安全生產(chǎn),安全施工,要有安全的意識。甲方提供乙方工程常駐施工人員人身意外保險壹份,保險金額為每人_______人。其余流動施工人員在施工中出現(xiàn)意外均由乙方承擔(dān)一切責(zé)任。
②價格及付款方式,本宅一至四樓按實際施工平方,每平方米______________元付款,另基礎(chǔ)和屋頂、(坡屋面)共加______________元人民幣整給乙方,不再按平方計算。
③付款方式,乙方自進(jìn)場開工起甲方付款_______萬_______元。另每建成一層付款_______萬_______元。其余竣工后扣除質(zhì)量保證金百分之_______外全部付清。甲方不得拖欠。未盡事宜,雙方隨時協(xié)商解決。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字后有效,具有同等法律效力,望雙方遵照執(zhí)行。
甲方:
乙方:
日期:
商業(yè)門店房買賣合同 篇27
出賣人:__________________
身份證號碼:__________________
買受人:_________________
身份證號碼:__________________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方就房屋買賣事項在平等自愿,協(xié)商一致前提下訂立本合同條款如下,以資共同遵守。
一、甲方自愿將其村證房位于_________市___________區(qū)________________________的房屋以人民幣_______仟_______佰_______拾_______萬_______仟_______佰_______拾_______元整的價款出售給乙方。
二、乙方支付甲方合同保證定金 萬元,如甲方反悔本合同,雙倍賠償如乙方反悔本合同,定金不退。
三、本合同簽定時,甲乙雙方都不具備過戶條件。等過戶條件成熟時,甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)。本合同發(fā)生的契稅,土地出讓金等由乙方負(fù)擔(dān)。其他稅費(fèi)按有關(guān)法律規(guī)定負(fù)擔(dān)。乙方一次性將房款交付甲方。
四、本合同簽訂后,甲方對________________________________________的房屋使用、收益、出租、擔(dān)保、抵押、買賣、占有等權(quán)利一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
五、本合同簽訂后,甲方保證乙方享有同甲方相同的居住權(quán)利,乙方保證按期繳納各項物業(yè)費(fèi)用。本合同簽訂后,甲方不得就該房屋與他人訂立《買賣合同》
六、違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)當(dāng)于___年__月__日交付乙方房屋,甲方如不按合同規(guī)定的日期交付房屋,每逾期1天按房價總額千分之一計算違約金支付給乙方。逾期超過_______個月時,乙方有權(quán)解除本合同。解約時,甲方除將已收的房價款全部退還乙方外,并應(yīng)賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失人民幣_________元。
2、乙方全部或部分不履行本合同規(guī)定的付款日期及方式的。其逾期部分乙方應(yīng)加付按日千分之一計算的違約金給甲方。逾期超過_______個月時,甲方有權(quán)解除合同。解約時,乙方已付房價款的_________作為甲方的損失賠償金。
3、如果甲方出售的房屋存在質(zhì)量問題影響到乙方居住權(quán)利的行使,一切責(zé)任由甲方承擔(dān),并應(yīng)賠償乙方的損失。
4、本合同簽訂后,任何一方不得擅自變更或解除合同。如因重大客觀原因?qū)е卤竞贤慕獬追綉?yīng)按照市場評估價返還乙方房屋價款,并賠償乙方的房屋裝修費(fèi)用。
5、如因規(guī)劃部門、設(shè)計部門的原因?qū)е路课葙|(zhì)量和使用功能的,甲方應(yīng)當(dāng)通知乙方,如有補(bǔ)償款發(fā)放,甲方應(yīng)當(dāng)全額退還乙方。
七、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決協(xié)商不成的按下述第_________種方式解決。
1、提交______________________________________仲裁委員會仲裁。
2、依法向____________________________________區(qū)人民法院起訴。
八、其他約定
九、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。本合同未盡事宜雙方可以簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十、本合同一式5份,甲乙方各執(zhí)一份,見證人各一份。
甲方:____________________乙方:______________
_________年________月__日________年________月__日
見證人:___________
________年________月__日
商業(yè)門店房買賣合同 篇28
甲方(售房人): 身份證號:
乙方(買房人): 身份證號:
見證人: 身份證號:
第一條甲方自愿將其房屋出售給乙方,乙方也已充分了解該房屋具體狀況,并自愿買受該房屋。該房屋具體狀況如下:
(一)座落于 ,建筑面積為 平方米;
(二)出售房屋的所有權(quán)證證號為: :
(三)房屋平面圖及其四至見房產(chǎn)證;
該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓。
第二條甲方保證已如實陳述上述房屋權(quán)屬狀況和其他具體狀況,保證該房屋不受他人合法追索。
第三條乙方在 前付給甲方定金(人民幣):
(大寫) 元,(小寫) 元。
上述定金在乙方最后一次付款時充抵房款在 時由甲方退還乙方。
第四條該房屋協(xié)議價格為(人民幣):
(大寫) 元,(小寫) 元。
房價款的支付方式和支付時間為: 。
第五條
1、甲、乙雙方定于 時正式交付該房屋;甲方應(yīng)在正式交付房屋前騰空該房屋。
2、雙方定于 前向有關(guān)部門申請辦理相關(guān)附屬設(shè)施和相關(guān)權(quán)益的'更名手續(xù)。
3、甲方未按規(guī)定履行以上義務(wù)的,則按下列約定承擔(dān)違約責(zé)任:
第六條甲、乙雙方確認(rèn),雖然房屋所有權(quán)證未作記載,但依法對該房屋享有共有權(quán)的權(quán)利人均已書面同意將該房屋出售給乙方。
第七條 甲、乙雙方同意,在本契約生效后 日內(nèi),共同向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記;并在乙方領(lǐng)取《房屋所有權(quán)證》后,按有關(guān)規(guī)定向土地管理部門申請辦理該房屋土地使用權(quán)變更手續(xù)。
該房屋土地使用權(quán)的變更手續(xù)按下列約定辦理:
a、該房屋土地使用權(quán)為出讓取得,其土地使用權(quán)證證載權(quán)利和相關(guān)出讓合同的權(quán)利、義務(wù)一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
b、該房屋土地使用權(quán)為劃撥取得,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,其轉(zhuǎn)讓需交納土地出讓金或土地收益金;雙方約定該費(fèi)用由 方承擔(dān)。
c、除本條第二款已有約定外,辦理以上手續(xù)應(yīng)當(dāng)繳納的稅費(fèi),由 方按國家規(guī)定承擔(dān) 。
第八條甲、乙雙方向房屋權(quán)屬登記機(jī)關(guān)申請所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記,登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的,則雙方提出申請的時間為該房屋權(quán)利轉(zhuǎn)移時間。
第九條 該房屋毀損、滅失的風(fēng)險自權(quán)利轉(zhuǎn)移之日起轉(zhuǎn)移給乙方。
第十條該房屋正式交付時,物業(yè)管理、水、電、燃?xì)、有線電視、通訊等相關(guān)雜費(fèi),按下列約定處理:
第十一條本契約未盡事宜,甲、乙雙方可另行訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第十二條本契約自甲乙雙方簽訂之日起生效。
甲方(簽章): 乙方(簽章):
地 址: 地 址:
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽約日期: 簽約日期:
年月日年月日
商業(yè)門店房買賣合同 篇29
甲方(賣方):____
乙方(買方):____
甲、乙雙方就房屋買賣事項,經(jīng)協(xié)商一致,并經(jīng)土地所有和房屋所有權(quán)人同意,達(dá)成以下合同條款:____
一、甲方自愿將坐落在開發(fā)區(qū)拆遷安置小區(qū)南第二排西第二戶的房屋院落(包括:____兩間兩層半毛坯房及院落)出賣給乙方,并將與所出賣房屋相關(guān)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓給乙方。該院落具體位置為:____
東鄰:____西鄰:____
南鄰:____北鄰:____
登記長度為:____米、寬度為米,面積共平米。其房屋所占面積:____米,院落所占面積:____米。
二、該院落相關(guān)的附屬物同時全部轉(zhuǎn)讓。
三、雙方議定上述房地產(chǎn)及附屬建筑物總價款為人民幣大寫;即人民幣小寫元。乙方在合同生效時一次性付清。
五、甲方保證該房產(chǎn)合法、權(quán)屬清楚、有合法的土地使用權(quán)。并已經(jīng)取得全部共有人的一致同意。若因產(chǎn)權(quán)、使用權(quán)或其他產(chǎn)權(quán)原因而導(dǎo)致乙方無法正常使用,甲愿意賠付乙方全部轉(zhuǎn)讓款、房屋的'改造、建造、裝修等費(fèi)用及土地增值部分。
六、合同生效后甲方有配合乙方辦理相關(guān)產(chǎn)權(quán)證照轉(zhuǎn)移義務(wù),如因政府原因確實無法辦理產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù),甲方須把相關(guān)證件交乙方保存。如遇政府征地拆遷,該院落的拆遷利益(包括拆遷補(bǔ)償款、回遷房等)全部歸乙方所有。
七、房產(chǎn)證轉(zhuǎn)移契稅由乙方承擔(dān),水電進(jìn)戶開戶費(fèi)由乙方承擔(dān)。
八、因本房屋和西鄰(甲方)共用一面承重墻,故將其墻所有權(quán)一分為二。
九、其它:____
1.本協(xié)議未盡事宜須經(jīng)雙方協(xié)商解決,并簽訂相應(yīng)的補(bǔ)充協(xié)議(補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力)。
2.賣買雙方及擔(dān)保人簽字后生效。
3.本協(xié)議電腦打印一式三份,各方各執(zhí)一份。
甲方:____(印)身份證號:____
乙方:____(印)身份證號:____
擔(dān)保人:____(印)身份證號:____
日期:_____________年_________月_________日
