承攬合同匯總（通用31篇）
承攬合同匯總 篇1
訂做方（以下簡稱需方）：____
承攬方（以下簡稱供方）：____
訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）
品名____規(guī)格____數(shù)量____單位____重量（噸）____單價____元/噸____價款（元）備注
箱梁芯模____米 正交 ____套 ____約計重量
總計：____總金額（大寫）____元整
二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；
五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。
六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款____元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數(shù)量、品種為準）。
八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的`，標的物仍屬于供方所有。
九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、違約責任：由違約方負責；
十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。
十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂做方：____承攬方：____
單位：____單位：____
法定代理人：____法定代理人：____
委托代理人：____委托代理人：____
電話：____電話：____
開戶行：____戶名：____
帳號：____卡號：____
郵編：____郵編：____
簽訂時間：_____年____月____日
承攬合同匯總 篇2
定作方：____ 合同編號：____
承攬方：____ 簽訂地點：____
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注 簽訂時間： ____年 月 日
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的內容及質量技術要求
───────────────────────────────────────────────────────
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
───────────────────────────────────────────────────────
四、驗收標準、方法和期限
───────────────────────────────────────────────────────
五、結算方式及期限
───────────────────────────────────────────────────────
六、違約責任
───────────────────────────────────────────────────────
七、解決合同糾紛的方式
───────────────────────────────────────────────────────
八、雙方協(xié)商的其它條款
───────────────────────────────────────────────────────
定 作 方 承 攬 方
單位名稱(章) 單位名稱(章)
單位地址：____ 單位地址：____
法定代表人：____ 法定代表人：____
委托代理人：____ 委托代理人：____
電 話：____ 電 話：____
鑒(公)證機關(章)
開戶銀行：____ 開戶銀行：____
帳 號：____ 帳 號：___
承攬合同匯總 篇3
發(fā)包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
甲方因開發(fā)位于復興鎮(zhèn)鑫海鐵廠土石方建設項目需要，經(jīng)與乙方協(xié)商一致決定將該工程場平土石方工程交由乙方獨立負責施工完成，雙方就該工程涉及各方權利、義務在平等自愿基礎上依照《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定達成如下協(xié)議內容：
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程范圍
甲方所提供的該項目施工平面圖中，土石方承攬工程，工程量達州市鑫海冶煉有限公司測量的數(shù)量并由雙方簽字認可為準。
二、承攬方式
1、乙方以大包干形式完成甲方發(fā)包土石方工程，未經(jīng)甲方書面許可乙方不得將所承攬工程轉包他人;否則，視為乙方根本性違約。
2、乙方承攬施工過程中所有機械設備、爆破材料(土石方破碎，另行計價)、裝挖機械、土石方外運、衛(wèi)生清潔(必須設沖洗臺和沉砂井)及因乙方施工與周邊協(xié)調發(fā)生的全部費用均由乙方承擔;若乙方因不文明施工內容承擔了經(jīng)濟及法律責任，甲方有權直接向乙方追償。
3、乙方是自然人承包，涉及到特殊作業(yè)人員及特殊要求應符合相關國家法律法規(guī)，乙方承攬施工過程中發(fā)生的一切安全事故均由乙方自行承擔相應法律及經(jīng)濟責任。
四、工程施工期限
1、乙方承攬施工工期為日，即從本合同簽訂之日起三天內進場施工起計算工期至 年 月 日止。
2、因不可抗拒造成延誤工期，工期順延。
五、工程價款及支付辦法
1、按實際完成量立方米計算，土方、頁巖綜合價每立方元整。大寫：元整(稅費由甲方負責)。
2、工程按實際完成工程量支付工程款，如甲方?jīng)]有按時付款。余款在該項工程驗收合格后甲方不按時付清，乙方有權向甲方加由總造價的10%。
六、工程成果及質量
1、乙方完成土石方工作成果需經(jīng)雙方實測地場平達甲方施工圖紙指定高程，場內平整度需經(jīng)甲方簽字認;
2、乙方所完成工程質量應達到國家質量檢驗評定標準等經(jīng)，同時接受甲方驗收認可。
七、工程量計算方法
乙方進場時需經(jīng)甲乙雙方經(jīng)現(xiàn)場對場平內指定范圍內各點高程時行實測，甲方對各點高程計算后再向乙方交底作業(yè)，乙方作業(yè)至甲方規(guī)定高程后，雙方測量合格按實際計算工程量。乙方場平土石方無論厚薄、堅硬等實行按土石方立方米均價計算。
八、工程驗收
1、甲方按照《建筑工程施工規(guī)范及驗收規(guī)范》要求組織對乙方所施工完成土石方工程時行驗收。
2、乙方完成土石方分項工程應達到國家質量評定標準。
九、甲方權利義務
1、甲方提供土石方倒土場地，場地的租金費用由甲方負責，運土在3公里以內(3公里外另行計價);
2、提供乙方施工場平土石方各點設計高程交由乙方組織施工，指派作為現(xiàn)場技術指導和工程測量;
3、甲方有權檢查乙方所承攬施工進度計劃完成情況，并有權審查同意乙方所提供施工方案;
4、甲方為施工提供所需的'用水、電接口，乙方施工作業(yè)所產生的水、電費由乙方自行承擔;
5、甲方需按本合同約定期限向乙方支付工程價款，不按時付款造成停工，由甲方負責造成停工的各種費用;
6、乙方在按合同約定期限及工程質量完成工程后，甲方應及時組織對乙方所完成工程驗收。
7、甲方有權要求乙方辭退甲方為其能力或行為已不能勝任本分項內相關工作的乙方的任何成員。
8、甲方在合同簽字后一天內提供辦理放炮手續(xù)的資料。
十、乙方權利義務
1、提供進場施工必備的有關資料和文件，證明其具備承接本工程資質的有關材料，提供民工團體工傷保險單和發(fā)票。
2、自行獨立組織能勝任該工程施工的項目管理班子和操作熟悉的作業(yè)人員，進場前乙方應向甲方指派為乙方駐工地代表負責人，負責合同覆行，指派為專職質安員，監(jiān)督施工過程中的不規(guī)范行為，并獨立承擔在施工作業(yè)過程中所發(fā)生一切安全事故及相應責任。
3、執(zhí)行甲方所要求工程范圍及技術質量指令，按甲方要求組織施工，根據(jù)甲方要求編制施工方案，確保按合同工期和質量要求完成所承擔的工程。
4、按照甲方要求進行施工并接受甲方的監(jiān)督檢查并服從甲方統(tǒng)一協(xié)調。
5、自行負責管理施工所有機械設備或相關材料，如損失或被損壞，由乙方自行負責。
6、乙方支付民工工資、運輸、機械、爆破等相關工作費用應將支付明細交于甲方存檔。
十一、違約責任
甲乙雙方未按合同約定條款覆行就承擔給對方造成的全部經(jīng)濟損失。
十二、爭議處理
甲乙雙方因覆行本合同發(fā)生爭議，如協(xié)商不成，由甲方公司住所地人民法院管轄。
十三、本合同未盡事宜，甲乙雙方另行以書面形式補充約定。
十四、本合同甲乙雙方簽字并加蓋印章后生效，結清賬后自動失效，乙方合同原件必須交回甲方。合同一式四份，甲方執(zhí)三份，乙方執(zhí)一份。
注明：油料如出現(xiàn)國家價在每公升0.1元左右不另計價，超出另行計價。
甲方(公章)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
_________年____月____日
承攬合同匯總 篇4
定作方：______________(簡稱甲方)
承攬方：______________(簡稱乙方)
鑒定地點：________________________
鑒定時間________年________月________日
根據(jù)《_________》及有關規(guī)定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，_________情況分別為：
1、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發(fā)動機號____________，車架____________，
2、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發(fā)動機號____________，車架____________。
第二條、服務期限
期限從____________年____________月____________日時起，至____________年____________月____________日時止，共計____________天。
第三條、服務費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術狀況完好的_________和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。
3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負責服務期內_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務_________在服務期間內發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內不得無故將服務_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。
10、服務期內，應遵守國家有關法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)_________使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務________進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛人員，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管_________的義務和責任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：_____________________________乙方：__________________
單位名稱(章)：____________________單位名稱(章)：__________________
單位地址：________________________單位地址：__________________
法定代表人：_____________________法定代表人：__________________
委托代理人：_____________________委托代理人：__________________
電話：___________________________電話：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬合同匯總 篇5
甲方：
乙方：
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，甲方同意將工程的施工項目交由乙方負責施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議：
一. 工程概況
1. 工程名稱：
2. 工程地點：
3. 承包范圍：
4. 承包方式：包工、包料、包費用
5. 工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6. 工程質量：本工程為合格工程（具體要求詳見第三條）
二. 合同單價和付款方式
1. 合同單價：
2、實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定，不作任何調整。
4、該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的.正規(guī)票據(jù)，如乙方提供假票據(jù)則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律責任。
三.技術要求和質量標準
四.違約責任和安全責任
1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款1%的違約金。 乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的10%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。
五.爭議或糾紛處理
1. 本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可
協(xié)商解決。
2. 當事人不愿通過協(xié)商調解解決或協(xié)商調解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議
雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六.保修
1. 本工程保修期為年
在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。
七.本合同未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執(zhí)份，乙方
甲方：
簽字
電話：
甲方駐工地代表：
電話：
執(zhí)份。 乙方： 簽字 電話： 日期
承攬合同匯總 篇6
承攬合同樣板的通用版
合同編號：____________________簽訂地點：___________________
簽訂時間：________年____月____日
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術標準、質量要求：
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條結算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同匯總 篇7
甲方：________
乙方：________
依照《_____》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
�。�1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
�。�2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20________________年_______月_______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
承攬合同匯總 篇8
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
加工方： (以下簡稱乙方)
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。
二、加工內容
本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格均為稅工程施工質量驗收規(guī)范》(GB-50205-20__)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式：需方自提，運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后 萬元為定金， 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。
3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月 日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，20__年9月15日前將全部鋼構件供完。
八、質量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸?shù)脑虍a生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。
2、質量異議期限：甲方收到產品后如發(fā)現(xiàn)存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。
3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
1、甲方遲延提貨的，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天，超過60天時，乙方有權
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。 (以下無正文)
甲方： (蓋章)乙方：
年 月 日
承攬合同匯總 篇9
承攬合同樣板
合同編號：____________________簽訂地點：___________________
簽訂時間：________年____月____日
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物、數(shù)量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數(shù)量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術標準、質量要求：
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的主要工作應由第三人來完成�？梢越挥傻谌送瓿傻墓ぷ魇牵�
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條結算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同匯總 篇10
甲方：_____住所地：____法定代表人：____電話：
乙方：____住所地：____法定代表人：____電話：
鑒于：甲方現(xiàn)有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業(yè)務；乙方擁有____品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，就共同合作開辦____維修售后業(yè)務達成如下協(xié)議：
一、合作項目標的：維修售后服務。
二、合作時間及地址：____年____月____日至____年____月____日。
地址：____（詳見附圖），其中車間____（平方米），鈑金、噴漆____（平方米），接待室____（平方米）。
三、合作方式及雙方投入：甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣____萬元及現(xiàn)金人民幣____萬共____萬元作為投資；乙方以設備折價____萬及現(xiàn)金____萬共出資____萬元作為投資。
雙方約定：
�、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
�、谠O備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經(jīng)理和維修服務部副經(jīng)理，乙方委派財務部副經(jīng)理和維修服務部經(jīng)理。雙方在本協(xié)議生效____個月內擬訂經(jīng)營管理制度和財務管理制度，共同確認后作為本協(xié)議的補充協(xié)議，并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式：公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金帳戶（含轉帳帳戶及現(xiàn)金帳戶），合作項目經(jīng)營收入扣除成本（場租分攤項目、工資、稅金及日常經(jīng)營管理費用）后盈虧按甲方____%、乙方____%共同享有和承擔。
六、合作項目經(jīng)營場地費用分攤：鑒于甲方目前每年場地費為____萬元，合作項目專用帳戶須分攤甲方場地費每年____萬元整，由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每年____月____日前入帳。從____年度開始，合作項目按每年____萬元分攤場地費，于每年____月____日前入帳。
七、設備折舊及攤銷：從合作之日起，從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任：
（一）、甲方：
�、倮^續(xù)開發(fā)和擴大現(xiàn)有維修業(yè)務，并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及保險、定損、交警支隊的公共關系處理。
�、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中。
�。ǘ�、乙方：
�、賹⒃械谋捡Y、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
�、跒楸捡Y、寶馬車輛維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
①原__汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權。
�、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷赺___市區(qū)（除外）內與第三方就本項目進行合作。
�、圩院献鲄f(xié)議生效后，因維修投訴造成甲方的經(jīng)濟損失由雙方共同承擔。
�、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔違約責任。
�、莞鶕�(jù)經(jīng)營需要，甲方可以向乙方提出在____市區(qū)內就合作項目增開新店，乙方無正當理由不得拒絕。
十、違約責任：①任何一方有違反上述義務或有其它損害合作對方利益的.行為的。守約方有權要求對方賠償損失并有權解除本協(xié)議。如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為____萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
②任何一方就本合作項目事宜未經(jīng)合作對方同意而與第三方合作的，因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
③任何一方無正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失，如損失難以計算的，損失賠償數(shù)額為____萬元/年乘以本合同未到期年度（不滿一年的按一年計）。
十一、爭議解決方式：雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜：雙方另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、文本：本協(xié)議一式肆份，雙方各執(zhí)貳份，于雙方簽字后生效。
甲方：____乙方：
法定代表人：____代理人：
日期：
承攬合同匯總 篇11
簽定日期：____年__月__日
定作方(甲方)：_____
電話：__________
承攬方(乙方)：_____
電話：__________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴肅履行。
┌────┬────┬─────┬─────┬────────────┐
│ │ │ │ │ 加工費 │
│ 品名 │ 規(guī)格 │ 單位 │ 數(shù)量 ├─────┬──────┤
│ │ │ │ │ 單價 │ 金額 │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼────┼─────┼─────┼─────┼──────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴────┴─────┴─────┴─────┴──────┘
定作方供應原材料：
┌─────┬────┬────┬────┬────┬────────┐
│ 原材料 │ 規(guī)格 │ 單位 │ 數(shù)量 │ 日期 │成品單位耗用量 │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├─────┼────┼────┼────┼────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└─────┴────┴────┴────┴────┴────────┘
1.技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法：___________。
2.產品檢驗標準和方法：______________。
3.交貨地點及運輸辦法、運雜費用和負擔：__________。
4.貨款及費用結算辦法及期限：_____________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
承攬合同匯總 篇12
甲方：
乙方：
甲方將濱江花園小區(qū)15#、16#樓的木工、瓦工、鋼筋工、水電工（油漆另訂），內外腳手架的施工，垂直運輸及部分材料發(fā)包給乙方，雙方就相關權利與業(yè)務協(xié)議如下，以共同遵守。
一、承包范圍與單價
1、瓦工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括砼施工、墻體砌筑、粉刷、樓地面、散水其中包括施工機械，外墻及屋面保溫防水，泥桶、鐵鍬等，承包單價 。（注：大臨計時工土方開挖及配合人工，外墻貼面磚、花崗巖、內地面磚、散水坡意外的附屬工程，如化糞池、窨井、道路等不在承包范圍內，另行商定。）
2、木工承包內容：15#、16#樓的施工內容包括模板的支拆，內滿堂架的搭拆和施工用的模板方木材料及釘子等加固材料，承包單價126元/m2 (建筑面積)。
3、鋼筋承包內容：15#、16#樓所有的鋼筋加工綁扎、加工機械、鋼筋保護層等承包價 (建筑面積) 。(注：電渣壓力焊及二次構造植筋不在承包范圍內。)
4、架子工承包內容：15#、16#樓所有腳手架搭拆包括內外腳手架的鋼管、扣件挑架的槽鋼、附墻材料竹笆、安及外架的油漆、工的搭設棚、臨邊防護、基坑防護、安全通道等承包單價 (建筑面積)。
5、水電工承包內容：15#、16#樓的水電安裝施工包括現(xiàn)場施工用電管理，外墻落水管的安裝，承包單價 。 (注：消防、暖通不在承包范圍內。)
6、垂直運輸：現(xiàn)場配備QTZ60型塔吊壹臺，人貨電梯貳臺，施工用五芯電纜500m，總配電箱一臺，二級配電箱二臺，三級配電箱十臺承包單價 (建筑面積)。
二、甲方職責：
1、甲方按時支付進度款。
2、甲方提供相關施工圖紙四套，并進行技術交底。
3、甲方負責提供良好的住宿、食堂、施工、生活用水用電及道路的暢通。
4、施工中甲方提供軸線、標高及水準點，甲方技術人員配合進行施工放線
三、乙方職責：
1、嚴格按規(guī)范和設計要求進行施工，確保工程質量。
2、服從甲方施工技術人員的管理，服從甲方調遣。
3、按甲方要求的進度節(jié)點完成施工內容，確保工程工期。
4、嚴格按甲方安全科（安全員）的'要求進行施工，嚴禁野莽施工，服從甲方的安全管理。
四、付款方式：
1、乙方機械材料進場一周內，甲方代付15%材料款，約人民幣 45萬（以借條為準），待工程結算時從總價中扣除。
2、付款方式：甲方每月按完成量的60%付乙方工程款。（注：付款期限不超過每個月的5號，逾期造成人員不穩(wěn)定或其它損失由甲方承擔。）
3、春節(jié)前支付完成工程量的90%，主體結構在春節(jié)前封頂，甲方承諾給予獎金 100000 元，以資鼓勵。
4、工程實體完工支付結算總價的95%，5%余款于 年 月 日前一次性付清。
五、其它：
補充事項：
六、本協(xié)議一式三份，甲方貳份，乙方壹份。
本協(xié)議未盡事宜由甲、乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向地方法院提起訴訟。
七、簽證
發(fā)包人： 承包人：
簽 章： 簽 章：
聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：
日 期： 日 期：
承攬合同匯總 篇13
甲方：________
乙方：________
依照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，結合本工程具體實際情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據(jù)甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協(xié)助并配合線路驗收、接入系統(tǒng)及并網(wǎng)工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據(jù)電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償?shù)扔嘘P政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執(zhí)行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
�。�1）合同簽訂3天內應付工程款的.70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據(jù)。
四、施工及竣工驗收：
1、根據(jù)工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續(xù)，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創(chuàng)造施工條件。
2、乙方應在20xx年月日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協(xié)商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現(xiàn)場協(xié)助解決安裝施工期間所發(fā)生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發(fā)生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執(zhí)2份，乙方執(zhí)2份。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
承攬合同匯總 篇14
簽訂日期：
甲 方：
乙 方：
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.質量標準：
2.交貨(運輸)辦法及地點：
3.質量檢驗及驗收辦法：
4.包裝要求及費用負擔：
5.結算辦法及期限：
6.原材料供應辦法：
7.其他：
違約責任：
第一點：甲方承擔
(1)變更產品品種、質量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值 的違約金。
(3)自提產品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之 的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他 。
第二點：乙方承擔
(1)產品、花色、品種、規(guī)格、質量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值 的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產品，在甲方代保管期內應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他 。
本合同一式 份。有效期自 年 月 日到 年 月 日止
甲方： 乙方：
法定代表人： 法定代表人：
電話： 電話：
地址： 地址：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
承攬合同匯總 篇15
甲方(定作方)：
乙方(承攬方)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，結合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內容
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為。
2、制作內容
(1)主鋼構：由定作方提供鋼板材質：;系列：;噸位：;單價約元(大寫：);
(2)次鋼構材質：;噸位：;單價約元(大寫：);
(3)其他：以上主構件進行拋丸除銹，由定作方提供油漆，刷面漆道，底漆道。
二、合同價款及結算方式
1、合同總價暫定為元，(大寫)(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付元，(大寫)給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款，如甲方定金當日未到乙方公司賬戶，本合同不予生效)。
3、結算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。
三、質量要求
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質量驗收規(guī)范)認真加工制作，確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證，且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為：
(1)檢測內容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目：。
(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間
1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間： 年 月 日開始提貨。
五、包裝及運輸
1、乙方負責裝車，裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木，盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷，裝車費包含在合同價內。
2、甲方負責運輸，運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔，構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙?zhí)祝⒑炞终J可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答，若需要修改變更的應當及時通知，否則由此引起的工期延誤應當順延交貨時間。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任
按《中華人民共和國合同法》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向人民法院起訴。
九、附則
1、本合同式份，雙方各執(zhí)份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章生效，此合同有效期為 年 月 日至 年 月 日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另訂補充合同。
甲方(蓋章)：
____年____月____日
乙方(蓋章)：
____年____月____日
承攬合同匯總 篇16
承攬合同與雇傭合同的一方當事人都要為完成工作付出一定的勞動，但兩者存在本質的區(qū)別。雇傭合同的標的是受雇人提供的勞務本身，雇用人按照受雇人的勞動質量或者數(shù)量或者時間支付報酬，只要受雇人付出了勞動，雇用人就須支付報酬。雇用合同的當事人之間有組織領導關系，受雇人在完成工作中須聽從雇用人的安排、指揮。雇傭合同的受雇人在完成工作中致人損害的，雇用人也應依法承擔民事責任；而承攬合同的標的是承攬人完成的工作成果，這意味著定作人訂立合同的目的在于獲得承攬人勞動的成果，而不是完成勞動過程，并且承攬人只有在交付工作成果后才能取得報酬，換句話說承攬人的勞動沒有成果可以交付，即使付出了勞動也不能獲得報酬。
承攬合同的當事人之間不存在組織領導關系，承攬人在完成工作中具有獨立性。承攬合同的承攬人在完成工作中致人損害的，由承攬人自己承擔責任，與定作人無關。 根據(jù)《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定，在承攬合同中，對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的，由承攬人承擔責任，定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的，應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規(guī)定，在雇傭關系中，雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的，由雇主承擔賠償責任。 雇員因故意或重大過失致人損害的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的，可以向雇員追償。
在現(xiàn)實生活中，承攬合同與雇傭合同引起爭議的時候較多，二者有些相似， 但兩者畢竟屬于不同的法律關系，有著本質的區(qū)別。
承攬合同是承攬人按照定作人的要求，以自己的技術、條件為定作人完成一定的工作，交付一定的工作成果，定作人接受工作成果并給付報酬的合同。該合同為諾成、有償、雙務合同。雇傭合同是雇主通過占有雇員的勞動力來為自己獲取利益，雇主與雇員之間存在管理與被管理的關系。可以從以下幾個方面進行具體的分析。
一.法律關系中主體雙方的地位不同
承攬合同中雙方當事人法律地位平等，承攬人在完成工作的過程中具有獨立性；而在雇傭合同中，雙方當事人的法律地位不平等，雙方之間存在管理與被管理，監(jiān)督與被監(jiān)督的關系。
二.標的物不同
承攬合同是承攬人以自己的技能與設備為定作人提供工作，并提供符合定作人要求的工作成果。而雇傭合同，雇員提供的是勞務本身，雇員只要按照雇傭人的要求提供勞務即可，而不能要求雇員必須有勞動成果。
三.取得報酬的.前提不同
承攬合同中，承攬人只有交付了符合定作人要求的工作成果，才能請求定作人支付報酬。而在雇傭合同中，雇員只要按照雇主的指示，完成了一定的工作，付出了勞動，就可以請求支付勞動報酬。
四.生產條件和生產工具的提供不同
承攬合同一般是承攬人自備生產工具；雇傭關系中一般是由雇主提供生產工具。
五.法律關系存在的時間不同
承攬合同中，承攬人與定作人之間所建立的法律關系是臨時的、短期的；而在雇傭關系中一般是較為穩(wěn)定的、長期的。
六.發(fā)生損害時責任承擔不同
根據(jù)《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條的規(guī)定，在承攬合同中，對于在工作期間承攬人因工作導致他人損害的，由承攬人承擔責任，定作人不承擔責任。但如果定作人對定作、指示或者選任有過失的，應承擔相應的賠償責任。該解釋第9條規(guī)定，在雇傭關系中，雇員從事雇傭活動過程中導致他人損害的，由雇主承擔賠償責任。 雇員因故意或重大過失致人損害的，應當與雇主承擔連帶賠償責任。雇主承擔連帶賠償責任的，可以向雇員追償。
承攬合同匯總 篇17
立合約人（以下簡稱甲方），印刷廠（以下簡稱乙方），甲方一書，經(jīng)標價結果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數(shù)量：本，每本頁。
二、價款：每本人民幣X元，全部價款合計人民幣X元整。
三、規(guī)格：二十四開本，用磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金（顏色另選）。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于X年X月X日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收；原稿及鋅版一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之，即人民幣X元整，其余價款須待制成品交清，經(jīng)驗收無誤，甲方一次付清余款百分之，即人民幣X元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款X元整，如因頁數(shù)增減，其總價應按實際頁數(shù)核算，追加或追減其總價的金額。但追減總價的'金額，以不超過百分之為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之。
九、保證：乙方須覓資本額在X元以上的同業(yè)兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業(yè)務，保證人應繼續(xù)完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限：本合約訂立后，經(jīng)對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執(zhí)一份（印花自貼），副本份，交甲方備用。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人（簽字）：負責人（簽字）：
X年XX月XX日X年XX月XX日
承攬合同匯總 篇18
簽訂日期：__________年____月____日
承攬方（全稱）：__________________
定作方（全稱）：__________________
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1.品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交（收）貨數(shù)量
超欠幅度%
月
月
月
月
月
總金額（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分＄＿＿＿＿
2.質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________
3.原材料來源及互利方法：______________________________________________
4.交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________
5.貨款結算時間及方法：________________________________________________
6.包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________
7.違約責任：__________________________________________________________
8.其他：______________________________________________________________
9.不可抗力____________________________________________________________
10.本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11.本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。
12.本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份_______________________________________
13.本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。
承攬人：法人委托書號碼＿＿＿＿
營業(yè)執(zhí)照號碼
定作人：法人委托書號碼＿＿＿＿＿＿
營業(yè)執(zhí)照號碼
承攬人：
法定代表人：
開戶銀行： 帳號：
電話號碼： 電掛：
住址：
定作人： （蓋章）
法定代表人：
開戶銀行： 帳號：
承攬合同匯總 篇19
甲方：__________（以下簡稱甲方）
乙方：__________（以下簡稱乙方）
甲、乙雙方經(jīng)協(xié)商一致，本著平等、互利、互惠、友好、自愿的原則，遵照《_____》及有關法律、法規(guī)之規(guī)定，就裝修承攬合同達成以下約定，供雙方共同遵守：
一、工程概況：
1、甲方將（地點）涂料、油漆房屋裝修工作，交由乙方完成，乙方將根據(jù)自己專有的技術完成本合同約定內容。
2、分項工程單價：
3、仿瓷：元每平方米（含材料及人工）。
4、乳膠漆：元每平方米（含基層膩子及人工）。
5、墻紙粘貼：元每平方米。
6、清水漆：元每平方米（噴漆，門及其他道具的線條不另計費）。
7、以上單價均按實際著漆面積計算，造型頂按水平投影面積按實計算，不按展開面積計算，不按板材計算。
8、工程量：按工程驗收的實際工程量計算。
9、施工工期：合同簽訂之日起計算工期，總工期為____天。
二、付款方式：
1、乙方進場7天后由甲方支付所完工程量工程款的__%作為工程前期借支款。
2、工程竣工交驗合格，甲方向乙方支付合同總價款的__%，剩余__%__為工程質保金，質保期為__個月。
三、甲方責任：
1、辦理好工程開工的手續(xù)，提供工程地質資料和工程施工圖。
2、工程所需的所有原材料由甲方提供并保證質量；
3、甲方負責工程所需資源，如施工用水、電和庫房等工作必備條件，開通施工場地內運輸?shù)缆�，拆除現(xiàn)場內障礙物；
4、在乙方確保質量和工期任務完成的前提下，按合同規(guī)定付款給乙方，不得無故拖欠；
5、甲方對乙方施工現(xiàn)場進行監(jiān)督工作，對乙方違反有關安全、質量、文明施工等規(guī)定的行為有權進行警告、罰款等處罰；
6、甲方項目部根據(jù)工程總進度的要求進行施工安排，乙方應當服從甲方安排及管理。
三、乙方責任：
1、按照甲方的技術要求進行施工，接受甲方相關人員的監(jiān)督與技術指導，根據(jù)現(xiàn)行的國家建筑安裝工程質量評定標準和施工驗收規(guī)范，嚴格按照施工圖或設計變更進行施工，不得擅自更改圖紙，保質保量的完成任務，如因工程出現(xiàn)質量問題則由乙方承擔相應責任；
2、乙方應當以自己的設備（設備需自備）、技術和勞動力完成本工程的全部工作，不得轉包，乙方可根據(jù)工程需要聘請他人幫助完成，乙方聘請的工人與乙方屬于雇傭關系，乙方及聘請人員在工作過程中發(fā)生的一切財產或人身損害均由乙方自行負責；
3、乙方要保證材料利用率，不得浪費、破壞，不得更換甲方提供的原材料；
4、乙方應遵守甲方有關施工安全等相關規(guī)定，做到文明施工、安全施工。
四、質量要求：
1、嚴格按照甲方要求施工。
2、仿瓷墻面必須平整光潔（即壓光）。
3、需要做乳膠漆的部位必須平整且著漆均勻、手感舒服。
4、造型石膏板頂及隔斷必須貼填縫帶。
5、木制道具清水漆必須噴。
6、乙方交付的工作成果不符合國家的質量要求應當無條件整改，給甲方造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔賠償責任；
7、驗收標準，按國家現(xiàn)行驗收標準執(zhí)行，工程驗收不合格，乙方負責返工并按合同約定承擔違約責任；
8、甲方在使用過程中，如出現(xiàn)工程質量問題，乙方應在接到甲方通知后____日內組織人員維修，超過____日乙方未進行維修的，甲方可另請他人，費用由乙方承擔。
五、安全施工與檢查：
1、乙方負責對其施工人員進行安全教育，應遵照工程建筑施工有關管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受上級及甲方、監(jiān)理等安全檢查人員依法監(jiān)督檢查工作；
2、乙方應嚴格按照甲方的安全制度與施工流程工作，采取必須的安全防護措施，消除事故隱患，施工中如造成乙方施工人員和其他人員的安全事故，所有責任由乙方承擔，并承擔由此產生的其他一切費用；
3、施工進程中，甲方有權監(jiān)督乙方執(zhí)行項目的安全制度和安全規(guī)定，對于違反項目安全制度規(guī)定的行為和安全隱患，甲方有權要求乙方整改并限期完工，乙方同時還應接受與其他施工人員同等的處罰。
六、違約責任：
1、違反本合同約定，給對方造成損失的，應當賠償對方全部損失，同時向對方支付違約金%__；
2、乙方應在約定的時間完成工作成果，除天氣影響、停水停電、不可抗力因素外，乙方不得延長工程期限；如因甲方原因造成工期延誤，則工期順延，由此造成的誤工費由甲方承擔，以簽證單為依據(jù)；因乙方原因造成工期延誤，給甲方造成損失的，應承擔相應的賠償金，同時每延誤一天，乙方應按合同總價款的____%向甲方支付違約金，延誤超過____天時，甲方有權解除本合同，并不再支付合同尾款。
七、合同解除：
1、合同履行完畢后，本合同自動解除；
2、合同履行過程中，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可提前解除本合同；
3、合同履行過程中，如發(fā)生不可抗力因素，導致本合同無法繼續(xù)履行，任何乙方均可要求解除本合同，無需承擔違約責任。
八、合同履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應協(xié)商調解，協(xié)商不成的，應向甲方所在地人民法院提起訴訟。
九、合同履行過程中，有未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)____份，自雙方簽字蓋章之日起生效，合同附件作為本合同的組成部分，具有同等法律效力。
甲方（簽章）：__________乙方（手印）：__________
地址：________________地址：________________
法定代表人：_________身份證號：_________
承攬合同匯總 篇20
定作方(以下簡稱甲方)：
承攬方(以下簡稱乙方)：
總則
1、甲、乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，就甲方委托乙方承接LED顯示屏工程事宜，依據(jù)《中華人民共和國合同法》，一致同意簽訂本合同。
2、甲方提出LED顯示屏工程的具體要求，乙方據(jù)此合同規(guī)定負責顯示屏的設計、制作、調試、培訓、維護等工作。甲方負責安裝和投資工程的總費用。
工程類型、費用構成
顯示屏工程總費用為： 元。大寫_________________________ 人民幣 具體構成如下：
3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高工程總費用或賠償乙方因此遭受的損失。
軟件要求
1、乙方向甲方提供一套專門設計的顯示屏標準用戶軟件，可實現(xiàn)顯示系統(tǒng)本身圖文編輯、屏幕顯示控制等功能(不包括與外部數(shù)據(jù)鏈接)。標準用戶軟件由乙方提供，由乙方負責裝機調試。
1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修壹年(自顯示屏安裝并驗收合格后算起)，質保期之后乙方只收取維修成本費;顯示屏外圍設備的質保期執(zhí)行供應商的相應規(guī)定。
3、顯示屏使用中由于甲方使用不當造成的問題及意外情況造成的損失，乙方可協(xié)助甲方進行解決，但相關費用由甲方負責。
4、以下情況造成顯示屏不能正常運行，由甲方負責：
(1)顯示屏控制計算機挪作他用，由于軟件病毒等原因，破壞了顯示屏控制軟件。
(2)顯示屏與甲方計算機網(wǎng)絡連接使用時，因為計算機網(wǎng)絡出現(xiàn)的問題導致顯示屏及計算機和軟件損壞。
(3)由于電網(wǎng)浪涌波動或現(xiàn)場強干擾源造成顯示屏損壞。
(4 ) 由于人為疏忽或錯誤使用或因不可抗拒的外力造成損壞的，如：浸水、火災、雷擊及其它機械破壞等導致的顯示屏損壞;
工程費用結算方式
1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起，甲方預付乙方工程款 %，計￥ 元， 大寫： 。
2、顯示屏從乙方公司出貨前，甲方向乙方支付工程款 計￥ 元， 大寫： 。
5、甲方在未付清全部工程費用以前，顯示屏的產權歸乙方所有�？罡肚搴螅a權歸甲方所有。
違約規(guī)則
乙方必須根據(jù)合同要求保證產品質量，否則乙方承擔相應責任。
爭議解決
在本合同及其附屬合同履行過程中發(fā)生的一切爭議，雙方應本著互諒互讓的精神協(xié)商解決。如果雙方不能自行協(xié)商解決，可向甲乙雙方認可的仲裁委員會申請仲裁。
附則
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后成立，甲方預付工程款到達乙方指定賬號后生效。
2、任何一方代理人、地址、電話、開戶銀行及賬號等信息發(fā)生變化，應書面通知另一方。
3、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
4、本合同的附件及補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力;其傳真件同樣有效。
5、本合同一試 兩 份，甲乙雙方各執(zhí) 一 份。
承攬合同匯總 篇21
定作方： __________
承攬方： __________
簽訂地點：__________
簽訂時間：_____ 年_____ 月 _____日
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
項目名稱 任務量(工時) 酬金 完成期限 備注 工資________/小時
合計人民幣金額(大寫)
(注：空格如不夠用，可以另接。)
二、項目的內容及質量技術要求
_________________________________
三、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________________________________
四、驗收標準、方法和期限
_________________________________
五、結算方式及期限
_________________________________
六、違約責任
_________________________________
七、解決合同糾紛的方式
_________________________________
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________________________________
定 作 方：____________ 承 攬 方：________
單位名稱(章)：________ 單位名稱(章):_______
單位地址：________ 單位地址：________
法定代表人： ________ 法定代表人：________
委托代理人： ________ 委托代理人： ________
電話： ______________ 電話：________
開戶銀行： ________ 開戶銀行： ________
日期： ________年________月________日
鑒(公)證意見：____________
鑒(公)證機關(章)：____________
有效期限：______年______月______日至______年______月______日
監(jiān)制部門：____________
印制單位：____________
承攬合同匯總 篇22
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協(xié)商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規(guī)，簽訂本合同。
一、承攬期限
本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。
二、承攬范圍及工作標準
1、承攬范圍：
2、工作標準（見附件）。
三、承攬方式
乙方承攬合同中所規(guī)定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。
四、承攬費用
1、合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。
2、保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。
五、付款方式
乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。
六、甲乙雙方的權利和義務
（一）甲方的權利義務
1、為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。
2、向乙方提供工作中所需的水、電供應。
3、向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。
4、甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監(jiān)督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據(jù)具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。
5、甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。
（二）乙方的權利義務
1、乙方應選派態(tài)度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的`人員，乙方不得派給甲方。
2、乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。
3、乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的實施、監(jiān)督與指導，以及甲乙雙方的工作協(xié)調。
4、方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。
5、乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經(jīng)雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。
6、乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發(fā)生各種費用。
七、合同的變更或解除
1、本合同履行過程中經(jīng)雙方協(xié)商，可變更合同內容或解除合同。
2、一方嚴重違反本合同約定的事項，另一方可以單方面解除合同，但應提前10個工作日通知對方。
八、違約責任
合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。
九、其他事項
1、乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。
2、甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續(xù)簽合同。
3、本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。
4、本合同履行過程中發(fā)生爭議的，由雙方當事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。
十、本合同一式陸份，甲方執(zhí)四份，乙方執(zhí)二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。
附件：工作范圍及工作標準
甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：
法定代表人 法定代表人
或委托代理人： 或委托代理人：
年 月 日 年 月 日
簽訂地點：
承攬合同匯總 篇23
承攬方：以下簡稱甲方
定作方：以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條加工成品
品名：____規(guī)格（長，寬，高）：____單位：cm數(shù)量：____備注：____
玻璃柜臺：__件；
塑料臺面柜臺：__件
其中不帶抽屜：__件
玻璃臺面柜臺：__件
棉布貨架：__件
大百貨電器貨架：__件
小百貨貨架：__件
第二條加工成品質量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計490元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_________0元（貳萬元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的'責任；經(jīng)過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，_____，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：（蓋章）
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
乙方：
代表人：
地址：
電話：
開戶銀行：
帳號：
日期：___________
承攬合同匯總 篇24
甲方：________
乙方：________
簽訂條款如下：
1.產品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
產品名稱：________型號：________規(guī)模：________單位數(shù)量：________單價：________（元）總價金額：________交貨日期：________及數(shù)量：________合計：________人民幣（大寫）
2.交貨辦法
�。�1）交貨地點：_______________________________________________________
（2）運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：
貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據(jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：
乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
（1）合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
（2）在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
�。�3）本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
�。�4）本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
（5）貨物運達站____________________________
�。�6）收貨人________________________________
�。�7）合同糾紛的處理________________________甲及代表人：（簽字蓋章）______乙及代表人：（簽字蓋章）________
開戶銀行：____________________開戶銀行：______________________
帳號：________________________帳號：__________________________
電話：________________________電話：__________________________
簽訂日期：______年____月____日
承攬合同匯總 篇25
甲方（定作人）：
乙方（承攬人）：
住址：
住址：
身份證號碼：
身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發(fā)現(xiàn)質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米 人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后工程過半支付，第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后15天內給付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%�？⒐ひ荒旰笾Ц督o乙方。
四、違約責任
1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作；造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的.，乙方應承擔違約金元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金；
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
20xx年X月X日 20xx年X月X日
承攬合同匯總 篇26
簽訂時間：年 月 日 合同編號：
乙方（供方）： 第一條 采購清單：
甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司
第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法： 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網(wǎng)公布的市場建筑鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現(xiàn)場當日依據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)公布價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。
第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現(xiàn)場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。
第六條 計算方法：鋼筋依據(jù)理論值換算計重；盤圓依據(jù)過磅檢斤計重。
第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。
第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數(shù)量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。
第十條 違約責任和雙方義務：
乙方未按甲方要求的'供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據(jù)合法有效發(fā)票。
第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。
第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
第十三條 其他約定事項：
本合同簽訂數(shù)量為工程量約算數(shù)量，供貨與結算按現(xiàn)場實際需用量為準，如超出合同簽訂數(shù)量的10%時雙方需另附補充協(xié)議。
承攬合同匯總 篇27
甲方：（定作方）
乙方：（承攬方）
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，就紙箱印刷事宜達成如下協(xié)議：
第一條：甲方委托乙方為其提供印刷品印刷及印成品服務共四項。
1、印件名稱一：，規(guī)格：，數(shù)量：，色數(shù)：，單價：，總價：；
2、印件名稱二：，規(guī)格：，數(shù)量：，色數(shù)：，單價：，總價：；
3、印件名稱三：，規(guī)格：，數(shù)量：，色數(shù)：，單價：，總價：；
4、印件名稱四：，規(guī)格：，數(shù)量：，色數(shù)：，單價：，總價：；
總金額合計：人民幣元整（小寫元。）
2、由甲方將紙箱印制品材料于年月日前交給乙方，并辦理交接手續(xù)。
第二條：交貨時間
甲方于年月日前向乙方提供印刷設計稿，如甲方未按時間向乙方提供設計制作材料，乙方有權選擇書面通知甲方，書面通知到達甲方后，乙方有權選擇限時交付或順延合同所列甲方委托項目的完成及交付時間。
第三條：交貨方式地點
交貨方式：
交貨地點：
第四條：付款結算方式及時間
本合同總金額為元，甲方支付乙方合同總金額的%，即元，作為定金及預付款，余款在乙方加工完成并交付之時，由甲方把余款一次性打到有限公司對公帳戶，開戶行，賬號：。
甲方不能支付相應款項乙方有權留置加工承攬物并在加工方拒付款項達到十日后，自行處理加工承攬物（出售及另作他用）。
第五條：雙方的`權利和義務
1、乙方必須完全按照甲方要求進行加工、制作等。乙方完成相應工作后，如因甲方原因未能及時投入生產，乙方順延相應加工承攬物交付時間。
2、乙方在完成甲方項目設計后，經(jīng)甲方認可，投入制作生產或下一步工作流程。
3、甲方應及時驗收并按照合同支付相應款項。
第六條：違約責任
1、甲方如未按合同期限向乙方支付定金及預付款，乙方有權不安排生產計劃。
2、乙方未按合同期限交貨或未按甲方質量要求交貨，甲乙雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時。甲方有權向乙方索回定金及預付款。
第七條：本合同履行期間，甲乙雙方任何一方不得隨意變更、違反或不履行本合同，否則由此造成的經(jīng)濟損失，由責任方承擔，如雙方在本合同履行過程中，發(fā)生任何爭議，均應協(xié)商解決，不能達成一致意見的，雙方共同選定人民法院管轄。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
甲方（蓋章）：
代理人（簽字）：
年 月 日
乙方（蓋章）：
代理人（簽字）：
年 月 日
承攬合同匯總 篇28
訂立合同雙方：
承攬人______________________，以下簡稱甲方；
定作人：__________________，以下簡稱乙方；
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費；
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)）；
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款及圖紙、技術資料；
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；
第六條加工費結算辦法與時間；
第七條乙方應于________年____月____日前向甲方交付定金____________元；乙方應________年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，應當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；
第八條甲方的違約責任：
1、甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調整后，仍不符合合同規(guī)定，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的________‰償付違約金。
5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任：
1、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十一條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、________銀行各存一份。
定作人：__________承攬人：_______________
代表人：__________代表人：____________________
開戶銀行：_____________開戶銀行：__________________
帳號：_________________帳號：_____________________
簽訂日期：________年____月____日
承攬合同匯總 篇29
甲方：
乙方：
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國廣告法》、《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定經(jīng)友好協(xié)商，就戶外廣告制作事宜達成一致，簽訂本合同，共同遵守。
一、加工承攬項目名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：
屋頂廣告牌為______________，板面尺寸為長_______米，高_______米，門臉牌匾為______________板面，鐵字加霓虹燈，板面尺寸為長_______米，高_______米。
3.1工程造價
(1)屋頂鋼結構部分制作施工費：￥_______元(人民幣大寫：_______萬元整)
(2)門臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費為：￥_______元(人民幣大寫：_______元整)
3.2施工日期：
屋頂鋼結構部分制作及安裝時間為門臉霓虹燈大字部分制作及安裝時間為
3.3乙方保證工程質量，霓虹燈保修一年。
四、付款方式
合同簽訂一周內付_______%即￥_______元(人民幣大寫：_______元整)；工程竣工驗收合格后另付_______%即￥_______元(人民幣大寫：_______元整)；保修期滿后付_______%即￥_______元(大寫：_______元整)。
五、質量與驗收
5.1乙方應認真按照國家頒布的施工驗收規(guī)范及工程設計圖紙要求進行施工，接受甲方監(jiān)督，質量驗收必須達到合格。
5.2工程具備竣工驗收條件，雙方根據(jù)國家工程竣工有關規(guī)定進行驗收。
六、乙方責任
6.1乙方應按照甲方的質量要求及時準確的完成承攬工作。
6.2按約定的要求做好施工現(xiàn)場地下管線和鄰近建筑物、構筑物的保護工作。嚴格執(zhí)行我市關于施工現(xiàn)場管理的有關規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場達到建筑物無污染，現(xiàn)場無建筑垃圾。
6.3乙方保證工程質量，霓虹燈保修以竣工驗收合格之日起計算，保修一年。
6.4在霓虹燈正常使用情況下，出現(xiàn)任何質量問題，乙方接到甲方通知時，24小時內維修，48小時內及時修復。
6.5在承攬制作期間，乙方有義務接受甲方的監(jiān)督和檢查。
七、違約責任
7.1乙方在施工中，涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險作業(yè)時，應采取嚴密的安全保護措施。若出現(xiàn)任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經(jīng)濟財產損失，均由乙方單獨承擔責任，與甲方無關。
7.2制作、設置過程、管理修繕、拆除過程中及發(fā)布期間，如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財產損失的，不論乙方能否預知、是否盡到安全管理責任，乙方都負有單獨處理、解決并承擔全部損失賠償?shù)呢熑�，與甲方無關。
7.3甲乙雙方有任一方違反合同行為的，應按合同總金額的_______%向對方支付違約金，如違約金不足彌補守約方損失的，違約方應賠償對方的全部實際損失。
八、其他有關事項
8.1合同簽署地：_______
8.2如因不可抗力(包括自然災害)、規(guī)劃、拆遷因素影響，須提前終止合同。雙方按實際發(fā)生時間結算，多退少補。
8.3未盡事宜，雙方友好協(xié)商或簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
8.4因解釋、執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商解決不成時，雙方一致同意向合同簽署地有管轄權的人民法院提起訴訟解決。
8.5合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方：_______乙方：_______
_______年_______月_______日_______年_______月_______日
承攬合同匯總 篇30
【判斷題】
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。( )
(對 、錯)
正確答案: 對
答案解析 :
承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
【判斷題】
運輸合同中，因托運人托運貨物時的過錯造成多式聯(lián)運經(jīng)營人損失，如果托運人已經(jīng)轉讓多式聯(lián)運單據(jù)，則托運人不再承擔責任。( )
(對 、錯)
正確答案: 錯
答案解析 :
因托運人托運貨物的過錯造成多式聯(lián)運經(jīng)營人損失的，即使托運人已經(jīng)轉讓多式聯(lián)運單據(jù)，托運人仍然應當承擔損害賠償責任。
相關只收到呢：
承攬合同法律特征
承攬合同是諾成、有償、雙務、非要式合同，具有以下特征：
1.承攬合同以完成一定的工作并交付工作成果為標的。在承攬合同中，承攬人必須按照定作人的要求完成一定的工作，但定作人的目的不是工作過程，而是工作成果，這是與單純的提供勞務的合同的不同之處。按照承攬合同所要完成的工作成果可以是體力勞動成果，
也可以是腦力勞動成果;既可以是物，也可以是其他財產。
2.承攬合同的標的物具有特定性。承攬合同是為了滿足定作人的`特殊要求而訂立的，因而定作人對工作質量、數(shù)量、規(guī)格、形狀等的要求使承攬標的物特定化，使它同市場上的物品有所區(qū)別，以滿足定作人的特殊需要。
3.承攬人工作具有獨立性。承攬人以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受定作人的指揮管理，獨立承擔完成合同約定的質量、數(shù)量、期限等責任，在交付工作成果之前，對標的物意外滅失或工作條件意外惡化風險所造成的損失承擔責任。故承攬人對完成工作有獨立性，這種獨立性受到限制時，其承受意外風險的責任亦可相應減免。
4.承攬合同具有一定人身性質。承攬人一般必須以自己的設備、技術、勞力等完成工作并對工作成果的完成承擔風險。承攬人不得擅自將承攬的工作交給第三人完成，且對完成工作過程中遭受的意外風險負責。但是如果經(jīng)過定做人的同意，承攬人可以將承攬的主要工作交由第三人，但注意的是工程成果承攬人還是要負責的人。
承攬合同具有多種多樣的具體形式。按照合同法第251條[1] 的規(guī)定，承攬包括加工、定作、修理、復制、測試、檢驗等工作，因而也就有相應類型的合同。
5.承攬合同是諾成合同、有償合同、雙務合同。
6.承攬合同強調履行的協(xié)作性。
7.承攬合同的雙方是相互獨立的責任主體。
承攬合同匯總 篇31
委托方：
承擔方：
簽訂地點：
簽訂時間：年月日
依照《合同法》、《廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1、項目(媒介)：
2 、廣告內容及有關證件的名稱、編號：
承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛，應承擔相應責任。如委托方提供的`廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。
3、發(fā)布地點或形式：
4、顏色：
5、規(guī)格或材料：
6、刊播次數(shù)、起訖時間、日期：
7、其他要求：
第二條費用及支付辦法
1、費用包括：
設計、制作費：
發(fā)布費：
代理費：
合計金額(大寫)：
2、結算方式和期限：
3、承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間
第四條違約責任
1、委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的x%，向承攬方償付違約金;超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的償付違約金。
2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的x%，向委托方償付違約金;不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的支付違約金。
3、其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按下列第種方式處理：
1、提交仲裁委員會仲裁
2、依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項
第七條附則
1、本合同附件，名稱。
2、本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本x份。
3、本合同有效期：自年月日生效至年月日終止。
委托方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：
承攬方：
單位名稱(蓋章)：
地址：
郵編：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
開戶銀行：
帳號：
稅號：